כתב כמויות והצעת מחיר לציוד הכושר

 

הערה חשובה במילוי הצעת המחיר:

יש למלא את הטבלה מטה בכתב יד ברור, וגם לסמן בברור בקטלוג היצרן המקורי המצורף בהצעה את המכשיר המוצע מטה בהצעת המחיר.

מס'	סוג מכשיר	יצרן	דגם עמ' בקטלוג	כמות	מחיר יחידה	סה"כ מחיר
1	מסלול ריצה והליכה			12
2	מסלול ריצה לאימונים בעצימות גבוהה			1
3	קרוס טריינר מקצועי דינמי עם ידיות אחיזה נעות			5
4	קרוס טריינר אליפטי במסלול קבוע			3
5	מכשיר מדרגות			1
6	אופני כושר משענת ישיבה נמוכה			3
7	אופני כושר ישיבה זקופה גבוהה			3
9	לחיצת רגליים Leg Press			1
10	כופפי מרפק			1
11	מכשיר חתירה			1
	משקולות אולימפיים (צלחות)
12	25 ק"ג			2
13	20 ק"ג			6
14	15 ק"ג			8
15	10 ק"ג			10
16	5 ק"ג			20
17				6
	משקולות קאטל בלס
18	2 ק"ג			2
19	4 ק"ג			2
20	6 ק"ג			2
21	8 ק"ג			2
22	10 ק"ג			2
23	12 ק"ג			2
24	שק איגרוף			1
	קופסאות קפיצה
25	גודל  - 70*60*50 ס"מ			1
26	גודל - 40*50*60ס"מ			1
27	גודל  - 20*30*40			1
28	מוט אולימפי 1.80 מטר עם מייסבים סגורים			1
29	מוט אולימפי 2.20 מטר עם מייסבים סגורים			3
סה"כ

 מועד אספקה אחרון למסירה מלאה של הציוד – נא לבחור מבין 3 האופציות:
בתוך 30 (שלושים) / 60 (שישים) / 90 (תשעים) ימים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות.



שם החברה: ______________ חתימה וחותמת: ___________________

הצעת מחיר להסכם שירות



הסכם השרות כולל ביטוח מלא לכל ציוד הכושר המוזמן וכולל חלקים מכל סוג שהוא, כגון: חלקים מכאניים ואלקטרוניים ללא כל החרגה או מגבלה, וכולל: נסיעות, אובדן זמן, עבודה וכו'.
ההתקשרות בהסכם השירות נתון לבחירת "מרכז קהילתי" בלבד בגמר תקופת האחריות או בכל זמן שהוא על פי המחירים שבהצעה זו.
מחירי השירות יהיו כדלקמן:

מחיר להארכת הסכם שירות לשנה 4 - 4% לשנה מסכום ההצעה המוצעת לאחר הנחה.
מחיר להארכת הסכם שירות לשנה 5 - 4.5% לשנה מסכום ההצעה המוצעת לאחר הנחה.
מחיר להארכת הסכם שירות לשנה 6 - 5% לשנה מסכום ההצעה המוצעת לאחר הנחה.
מחיר להארכת הסכם שירות לשנה 7 - 5.5% לשנה מסכום ההצעה המוצעת לאחר הנחה


שם החברה: ______________ חתימה וחותמת: ___________________

רשימת הציוד לזיכוי

ציוד לזיכוי
	שם	יצרן	דגם עמ' בקטלוג	כמות	מחיר יחידה	סה"כ מחיר
1	מסלול ריצה והליכה	PRECOR		13
2	קרוס טריינר	PRECOR		6
3	אופני כושר משענת ישיבה נמוכה	PRECOR		2
4	אופני כושר ישיבה זקופה	PRECOR		3

הנני לאשר כי ראיתי ובדקתי את הציוד המוצע כזיכוי להצעתי  ברשת המתנסים לוד - מרכז קהילתי "רכבת" וכי לא יהיו לי כל טענות מכל סוג שהוא כנגד ה"מרכז קהילתי"

רשת המתנסים לוד - מרכז קהילתי "רכבת"  אינה חייבת להזדכות על כל הציוד שברשימה וכי חישוב הזיכוי יבוצע על פי הציוד שאותו תחליט ה"מרכז קהילתי" להזדכות. 

הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז אספקת ציוד הכושר רשת המתנסים לוד - מרכז קהילתי "רכבת" במועד שיימסר לי על ידי ה"רשת המתנסים לוד" באחריותי המלאה לפנות את הציוד במלואו.   

 

שם החברה: __________________      חתימה וחותמת: ___________________

 

 

1. הצעותינו לעיל מבוססות על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללת את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.

 

2. אנו מצהירים כי  המחירים המוצעים על ידינו כוללים :

 

א.           את כל החומרים, הכלים והאמצעים הדרושים לשם אספקת והתקנת ציוד הכושר, לרבות אך לא רק, ייצורם, אחסונם, הספקתם, הובלתם, התקנתם וכיוצ"ב בהתאם לאמור במסמכי המכרז ועל פי כל דין.

 

ב.           את כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדים לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ועל פי כל דין.

 

ג.             את העלות הכוללת של הובלת הציוד ממקום ייצורם ועד למקום היעד ואת כל ההוצאות הכרוכות בהובלת הציוד כאמור, לרבות העסקת עובדים לשם הובלתם, העמסתם ופריקתם.

 

ד.           כל הוצאותיו האחרות , מכל סוג שהוא , אשר תנאי המכרז מחייבים אותנו במפורש ו/או מכללא , לרבות על פי כל דין.

 

 

 

המציע מאשר בזאת בחתימתו כי הצעתו המפורטת לעיל מחייבת את המציע, והמחירים מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו.

 

 

 

___________________                                          _______________________

                            תאריך:                                                            חתימת המציע:                                     

 

 

 

נספח ב - פרטי החברה

 

 

שם החברה: __________________      חתימה וחותמת: _________________________

 

שם מלא של המציע (באותיות דפוס):  ________________________________________

 

 

אישיות משפטית: אדם / שותפות / חברה / אחר (נא פרט):  _________________________

 

 

____________________________________________________________________

 

 

מס'  ת.ז.   או   מס' ח.פ.:  ____________________________________

 

 

שמות ומספרי זיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:   

 

______________________________________________________  

 

 

______________________________________________________

 

 

______________________________________________________

 

 

 

כתובת: __________________________________  טלפון: _____________________

 

 

 

תאריך: ______________                  חתימה וחותמת :___________________________

 

אישור חתימה  (כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב)

 

 

אני הח"מ _______________,  עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה ______________________ ת.ז. ______________ , ___________________, _______________

 מוסמכים לחתום בשם _______________________________

ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמכי מכרז זה בפני.

 

תאריך: _________________חותמת וחתימה:________________________

 

נספח ג

הצהרות והתחייבויות המציע

 

לכבוד

מרכז___________________________

 

א.נ.,

הצהרת המציע במסגרת מכרז לאספקת והתקנת ציוד כושר מכרז מס' _____

 

 

1.שם התאגיד	מס' חברה	כתובת רשומה

(להלן - "המציע")

 

 

אנו מורשי החתימה של המציע, מר ________________,  ת.ז. _________________, ומר _________________, ת.ז. __________ מצהיר/ים בזאת, בשם המציע, כי:

 

לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 

1. המציע מבין את כל האמור במסמכי המכרז והגיש את הצעתו בהתאם. המציע מסכים לכל האמור במסמכי המכרז, ולא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, והוא מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

 

2. המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים, והצעתו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז. המציע מקבל על עצמו לספק ארוחות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.
3.     למציע ניסיון באספקה והתקנת ציוד כושר ב -_3 השנים האחרונות לפחות, עם 3 רשויות לפחות. המציע סיפק 3 חדרי כושר לפחות ב 3 שנים האחרונות בהיקף דומה או גדול יותר מהנדרש במכרז זה. הניסיון צריך שיהיה של המציע עצמו ושל הציוד אותו הוא מציע במכרז זה.
4. למציע אישור מכון התקנים הישראלי למתקנים המוצעים על ידו ומצורפים בהצעת מכרז זה.

 

 

5. כי  לא ידועה לו כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי  המכרז.

 

6. כי הוא עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי  המכרז וההסכם הנלווה לו; וכי יש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורות.

 

7. כי ידועים לו פרטי השירות שאותו הוא יחוייב לספק למזמין, אם יזכה במכרז.

 

8. כי הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים, הסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל  דין לניהול פעילותו העסקית; לרבות מטעם הרשויות המוסמכות.
9. כי  לא ידועה לו כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי  המכרז.       
10. המזמין מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור, וכי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו אחר הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד במכוון למתן שירות לקטינים , התשס"א – 2001.             
11. כי הוא קיבל את מלוא המידע הרלבנטי לצורך הגשת הצעתו וההתקשרות בהסכם, כי בדק מידע זה באופן ישיר, וכי על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, הוא רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה (אם יזכה), ובעבור כל חלוקת סיכון בין המזמין לבינו, כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז. מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון, כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו ו/או לשירותים המסופקים על ידו.                   
12. המציע קיבל את מלוא המסמכים, הנתונים וההסברים שביקש בקשר למכרז;
13. המציע בדק את כל הנהלים, החוקים, התקנות וכל דרישה אחרת של הרשויות המוסמכות, אשר חלים על מתן השירותים המפורטים במכרז;

 

 

4. על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, המציע רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה (אם יזכה), ובעבור כל חלוקת סיכון בין המזמין לבין הספק הזוכה, כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז.   
5. כי אין הוא מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי (לרבות התחייבות מותנית), המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שיכרת עימו (אם יזכה), או העלולה לשים אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.
6. כי הוא מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכו'), ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו (אם יזכה במכרז).      
7. כי לא מתנהל נגדו, ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך שתכליתו פירוק החברה, מחיקתה, כינוס נכסיה, הקפאת הליכים וכיוצ"ב; וכי ולא מתנהלות נגדו תביעות משפטיות בסכומים, אשר עשויים לפגוע ביכולתו של המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המזמין על פי המכרז (אם יזכה בו). היה ולאחר הגשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל - המציע מתחייב להודיע על כך למזמין לאלתר.
8. המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה דבר מתנאי מסמכי המכרז. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם בהצעת המציע, לרבות תוספת, חוסר, שינוי או הסתייגות, בין בגוף המסמכים, בין במסמכים נלווים, ובין בדרך אחרת, תנהג " המרכז הקהילתי " בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה, והיא רשאית, בין היתר, לפסול את ההצעה, או להתעלם מכל שינוי, תוספת, או הסתייגות כאמור, ולראותם כאילו לא נעשו.         
9. הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים. המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה או תכסיסנות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מודגש, כי בהגשת הצעתו ייחשב המציע כמי שהצהיר במפורש, כי לא הציע ולא נתן ולא קיבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף, ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין או בעקיפין, על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של המזמין או נושא משרה ו/או עובד שלו או כל גורם אחר מטעמו. כן ייראה המציע כמי שהתחייב כלפי המזמין להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה מטעמו, נציגו, סוכנו וכל גוף אחר מטעמו המעורב בנושא.

 

1. הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, והיא תהא תקפה במשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. להבטחת קיום ההצעה אנו מוסרים ערבות בנקאית, כנדרש בתנאי המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידינו תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

 

1. אנו מצהירים כי ההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.         
2. היה ולאחר הגשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל - המציע מתחייב להודיע  על כך למזמין לאלתר.

 

אישור עו"ד

 

אני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני ה"ה ______________________ ו- _____________________, נושאי ת"ז מספר ____________________, ו - ____________________, בהתאמה, ולאחר שהזהרתי כל אחד מהם כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל, וחתמו עליה בפני.

 

 

                                                  ______________________, עו"ד

 

 

 

נספח ד

הצהרת והסכמת המציע

למכרז המרכז _____________________ שמספרו _________-

(להלן - "המכרז")

לכבוד:

רשת המתנסים לוד- מרכז קהילתי "רכבת"  _________________

(להלן - "המרכז")

 

פרטים

 

שם התאגיד	מס' חברה	כתובת רשומה

(להלן - "המציע")

1.1.              

אנו מורשי החתימה של המציע, מר _________________,  ת.ז. __________, ומר ________________, ת.ז. __________ מצהיר/ים בזאת, ביחד ולחוד ובשם המציע, כי:

1. מוגשת בזאת הצעת המציע למכרז. ההצעה מוגשת בהתאם לתנאי המכרז, ובעצם הגשתה המציע מקבל על עצמו את כל תנאי המכרז (לרבות מסמך השאלות והתשובות ופרוטוקול מפגש המציעים), ואת כל תנאי החוזה שצורף למכרז (אם נזכה בו).
2. קראנו בעיון את המכרז, על כל נספחיו, הבנו את כל סעיפיו ותנאיו וקיבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק. המציע מקבל על עצמו כל סיכון הכרוך בפרשנות לא נכונה מצידו את תנאי המכרז והחוזה.
3. המציע מסכים לכל תנאי המכרז לרבות לנוסח הסכם ההתקשרות בינו לבין המרכז, והמציע מתחייב למלא את כל דרישות המכרז והחוזה, ובכלל זה המציע מתחייב כי כל הנדרש בפרויקט יסופק, יותקן ויופעל ויתוחזק בהתאמה לדרישות המכרז.
4. המציע מתחייב כי לא ימחה (יעביר) לזולת את זכויותיו או חובותיו לפי תנאי המכרז, כולן או חלקן, ללא הסכמה מראש ובכתב של המרכז.
5. מוגשים בזאת כל המסמכים הנדרשים במכרז.         תאריך: ___________

 

________________	_________________
שם:	שם:
ת.ז.:	ת.ז.:

 

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ עו"ד ________________, מ.ר. ______ מרח' ____________________, מאשר בזה כי התאגיד (שם) _______________________  ח.פ.____________ קיבל החלטה כדין להגיש הצעה במכרז, לחתום על הסכם ההתקשרות שמכרז ולחתום על מסמך זה.  הנני מאשר כי ה"ה________________ ו- ________________ חתמו על הצהרה זו בפני, והם המורשים מטעם התאגיד להגיש את ההצעה, ולחתום גם על הצהרה זו וגם על הסכם ההתקשרות שבמכרז. חתימתם על הצהרה זו ועל הסכם ההתקשרות, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד.

 

 

________________	_________________
תאריך	חתימת עו"ד

 

 

נספח ה

נוסח הערבות הבנקאית לקיום ההצעה

 

תאריך : __________

לכבוד

_____________

 (להלן – המרכז הקהילתי)

א.ג.נ.,

הנדון :  ערבות בנקאית מס' ____________

                  

הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 25.000 ש"ח (במלים: ___ אלף ₪) (להלן: "סכום הערבות") המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ (להלן: "המציע") בקשר עם מכרז מס' _________  שפורסם על ידכם, וזאת להבטחת התחייבויותיו של המציע כלפיכם, במסגרת הצעתו למכרז.

 

סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש ________________, אשר פורסם ביום ________________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.

 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.

 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

                         שם הבנק                        כתובת הבנק                              חתימה

 

 

נוסח הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם

 

תאריך : __________

לכבוד

 

מרכז ____________________

 

א.ג.נ.,

הנדון :  ערבות בנקאית מס' ____________

                  

הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 100.000 ש"ח (במלים: מאה אלף ש"ח) (להלן: "סכום הערבות") המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ (להלן: "הספק") בקשר עם ההסכם שנחתם עימו בעקבות זכייתו במכרז מס' __________ שפורסם על ידכם, וזאת להבטחת התחייבויותיו של הספק כלפיכם, במסגרת ההסכם.

 

סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש ________________, אשר פורסם ביום ________________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.

 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.

 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

                         שם הבנק                        כתובת הבנק                              חתימה

נספח ו

 

        

תצהיר בגין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

 

 

אני הח"מ _____________ת.ז. __________, מורשה חתימה מטעם המציע, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא עשה כן, מצהיר בזה כדלהלן:

 

1. הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא המציע  (להלן: "המציע").

 

2. תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 וההגדרות המצויות למכרז.

 

3. עד למועד ההתקשרות, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות – הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

4. במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה אעביר את המידע לאלתר.

 

5. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה דלעיל אמת

 

 

תאריך		שם מורשה החתימה		חתימה		חותמת

 

 

אישור

 

אני החתום מטה, _________עורך דין, מאשר בזה, כי ביום _________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' __________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

 

 

תאריך		חתימה וחותמת עורך הדין

 

 פח ז

 

תצהיר רו"ח  בדבר עמידה בחוקי העבודה

 

לכבוד

עמותת משגב הגליל – מרכז קהילתי משגב

 

 

 

הנדון: הזמנה להציע הצעות

 

 

הריני לאשר כי המציע __________________ עומד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדיו וכן מקיים את כל חוקי העבודה ו/או צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים לגבי העובדים המועסקים על ידו.

 

 

שם רו"ח		כתובת		טלפון
תאריך		מספר רישיון		חתימה וחותמת

 

נספח ח

עסק בשליטת אישה

 

הנדון: ­אישור בהתאם לתיקון מס' 15 לחוק חובת המכרזים

הנני לאשר בזה, כי השליטה בתאגיד _________________________ (להלן – "התאגיד") מוחזקת בידי הגב' _________________, נושאת ת.ז. מס' ________________ / דרכון ______________מס' _________________.

 

עוד הנני לאשר בזה, כי בתאגיד לא מתקיימים שני אלה:

1. לא מכהן בתאגיד נושא משרה שהוא אינו אישה והוא קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה.  
2. אין בתאגיד דירקטורים המהווים שליש ממספר הדירקטורים הכולל של התאגיד שהם אינם נשים והם קרובים משפחה של המחזיקה בשליטה.

 

לעניין אישור זה, "מחזיקה בשליטה" משמעותה – מי שמחזיקה ביותר מ 50% מאמצעי השליטה בתאגיד, על פי ההגדרה שבחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א – 1981.

לעניין אישור זה: "קרוב " משמעותו: " בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;

 

 

                                                                                                בכבוד רב,

 

                                                                                                ____________, רו"ח

 

נספח ח-1

תצהיר

אני הח"מ, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט, מצהירה בזה בכתב כדלקמן:

1. אני משמשת כבעלת שליטה בתאגיד ___________________________ (להלן – "התאגיד").        
2. ברשותי ______ אחוזים מ _________________ (יש לפרט סוג אמצעי השליטה) בתאגיד הנ"ל.

 

הנני לאשר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלהלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

 

חתימת המצהירה

 

אישור

 

אני הח"מ, _______________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי היום, ________________, הופיעה בפניי ______________, שזיהתה עצמה בפניי לפי תעודת זהות / דרכון _________ מס' _________________, ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת, שאם לא תעשה כן תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית משפט, אישרה את נכונות האמור בתצהירה זה וחתמה עליו בפניי.

 

חתימה וחותמת עו"ד

 

נספח ט

פרטי איש קשר

שם איש קשר מטעם המציע לביצוע השירות:
תפקיד איש הקשר:
מס' טלפון תאגיד:
מס' פקס:
כתובת
טל' של איש הקשר:
טל' נייד של איש הקשר:
דוא"ל של איש הקשר:

 

מסמך מכרז 05-2021

הסכם התקשרות

שנערך ונחתם ב ______________ ביום _________ בחודש __________ בשנת ­­­­­­­­­________

בין:

"רשת המתנסים לוד"

(להלן "המזמין" ו/או מרכז קהילתי  - "רכבת" לוד)

מצד אחד

לבין:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(להלן "הקבלן ו/או הספק")

מצד שני

 

הואיל:      ו "המרכז הקהילתי" פרסם מכרז מס' 05-2021 ובו הזמינה הצעות מקבלנים לאספקת והתקנת ציוד חדר כושר "המרכז הקהילתי" (להלן: "המתקנים"). בהתאם למסמכי המכרז המצורפים להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

והואיל:     והקבלן הגיש הצעתו ולאחר בחינת ההצעות הצעתו של הספק התקבלה, ונקבע כי העבודות ימסרו לקבלן במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז, ההצעה, המפרט וכמפורט בהסכם זה;

והואיל:     ו"המרכז הקהילתי" החליט לקבל את הצעתו של הספק לאספקת הציוד הנדרש ולהתקנתו בתנאים האמורים בהסכם זה, וברצון הצדדים להעלות הסכמותיהם על הכתב.

 

 

 

 

 

הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

1. מבוא נספחים וכותרות הסעיפים
   1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 
   2. כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן למטרת נוחיות בלבד, ואינן מהוות חלק מההסכם ולא תהא להן משמעות לפרשנותו. 
   3.   הגדרות
      1. "המפקח"/"איש הקשר" – האדם שנתמנה מטעם המזמין להיות נציג המזמין לפקח על ביצוע התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה.
      2. "העבודות" – כל העבודות שיש לבצע בהתאם לחוזה זה.
      3. "החוזה" – פירושו: הצעתו של הקבלן, תנאי הסכם זה, המפרט הטכני, מפרטים אחרים, התוכניות, כתב הכמויות, וכן כל מסמך אחר המצורף לחוזה זה.
      4. "האתר" – מתחם חדר הכושר בו יבוצעו העבודות נשוא הסכם זה.
   4. מהות ההסכם:       
      2. הספק יספק ל"המרכז הקהילתי" את כל הציוד הנדרש נשוא הסכם זה וכמפורט בתנאי המכרז, ובתנאים המפורטים להלן בהסכם זה.          
   5. הצהרות והתחייבויות של הספק:     
      3. הספק מצהיר כי הינו בעל ניסיון וסיפק והתקין בעבר מתקנים ספורטיביים במהלך 3 השנים האחרונות, וביצע לפחות 3 עבודות הזהות לעבודות נשוא הסכם או גדול יותר.
      4. כי הוא בעל הידע היכולת, הציוד, המומחיות, הכישורים, הניסיון, האמצעים וכוח האדם הדרושים והמתאימים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, ובידיו כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי חוק, לצורך ביצוע העבודות, והוא מתחייב לדאוג לכל היתר ו/או רישיון לשם ביצוע העבודות על חשבונו הוא, וזאת בטרם ביצוע אותו מעשה הדורש רישיון ו/או היתר כאמור.
      5. כי הוא קרא את החוזה על נספחיו והבינם והוא מתחייב לעמוד בכל תנאי חוזה זה ולבצע את העבודות נשוא הסכם זה – על פי תנאי החוזה במלואן.
      6. כי הוא ראה ובדק את תנאי ודרישות "המרכז הקהילתי", המפרטים והכמויות וערך את כל הבדיקות הנחוצות לו לשם ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה ונספחיו, וכי הם מקובלים עליו וביכולתו לבצעם תוך עמידה בלוח הזמנים בהסכם זה, ברמה ובמיומנות מקצועית גבוהה ביותר, ולשביעות רצונו המלאה של "המרכז הקהילתי" וכי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה, וכי הוא מסוגל לבצע את העבודות בהתאם לאמור לעיל.
      7. הספק מצהיר ומתחייב, ולהתקין את הציוד הנדרש בהתאם להוראות "המרכז הקהילתי" ובהתאם לדרישות מכון התקנים, החוק, התקנות והנהלים המחייבים וכן לאסוף את הציוד הקיים לפי הפירוט במסמכי המכרז.
      8. כי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי המחיר הכולל שהוצע על ידו לביצוע כל העבודות נשוא מכרז זה, מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי חוזה זה.
      9. כי הוא קבלן עצמאי וכי כל העבודות שיבצע בהתאם להסכם זה ייעשו על ידו בהיותו קבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו לבין "המרכז הקהילתי" יחסי עובד – מעביד.
      10. באם ייעזר הקבלן בעובדים, הרי שעובדים אלו יחשבו עובדיו בלבד, והוא בלבד ידאג לשלם להם את המגיע להם ע"פ דין, וכי "המרכז הקהילתי" לא יהיה כל קשר ו/או אחריות ו/או יחסי עבודה עם עובדי הקבלן.
      11. כי הוא מנהל ספרים כדין וכי יש לו אישור מרשויות המס על ניהול ספרים כדין ועל ניכוי מס במקור. היה והקבלן לא ימציא "למרכז קהילתי" אישור על ניכוי מס במקור, יהיה "המרכז הקהילתי"  רשאי, ע"פ שיקול דעתו, לנכות מכל סכום שלדעתו יש להעבירו לרשויות המס.
      12. כי הוא נושא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, על ידו ו/או בקשר עם עבודתו על פי הסכם זה וכי הוא ישפה את "המרכז הקהילתי" בגין כל סכום שהיא ידרש לשלם, למאן דהוא, בקשר ישיר או עקיף להסכם זה ו/או לעבודתו של הקבלן עפ"י ההסכם.  
      13. כי הוא ידאג להיות מבוטח, במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה, בין היתר, בביטוח המכסה כל נזק שיגרם לצד שלישי ו/או לרכוש בקשר ישיר או עקיף להסכם זה ו/או לעבודתו של הקבלן. הקבלן הוא שישלם את עלות הפוליסה ו"המרכז הקהילתי"  תהא מוטבת בפוליסה.
      14. הספק מצהיר בזאת כי העובדים שיועסקו מטעמו יהיו עובדים מקצועיים ומיומנים ויבצעו עבודתם לשביעות רצונו המלאה של המזמין, וכי ישתמש בחומרים ובכמויות מתאימים.        
      15. הספק מתחייב לבצע את כל העבודות וכל מחויבויותיו מכוח ההסכם בנאמנות, שקדנות, מהימנות, ובדייקנות.
      16. הקבלן מצהיר כי יש בידו אישור מכון התקנים הישראלי לכל אחד מהמתקנים המוצעים על ידו.
   6. ביצוע העבודות
      4. הקבלן מתחייב לספק את המתקנים, תעודות האחריות, החומרים, המכונות, הכלים האביזרים וכל הדרוש, ללא יוצא מן הכלל, לצורך אספקת המתקנים והשימוש בהם, על חשבונו הוא.
      5. הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתוכניות ו/או המפרטים ו/או בהתאם להוראות שיינתנו לו על ידי איש הקשר מטעם המזמין, מעת לעת.
      6. הספק מתחייב בזה לספק את המתקנים בהתאמה קפדנית למפרט, הספק יספק את המתקנים, יבצע כל עבודת חיבור והתקנה הדרושים כולל חיווט חשמלי מסודר, אסטתי, ובטיחותי בציוד האירובי לשביעות רצון "המרכז הקהילתי" יפעיל את המתקנים לבדיקת תקינותם בצורה יסודית, כמו כן הספק יבצע הדרכה לעובדי "המרכז הקהילתי" ו/או מי מטעמו לגבי אופן השימוש והפעלת המתקנים, הוראות טיפול ותחזוקה כתובות ומפורטות בעברית של כל המתקנים שסופקו על פי כל חוק והוראות מכרז זה.
      7. הספק יישא בכל עלויות ייצור הטובים, אריזתם, הובלתם, אספקתם, פינוי הפסולת והאריזות מידי יום, הפעלתם לרבות עלויות חומרי הגלם והעבודות המושקעים בייצור המתקנים, מסים ותשלומי חובה אחרים, לרבות וכל יתר הפעולות הקשורות בהספקת המתקנים, ובכל הוצאה אחרת הקשורה בהספקתם "למרכז קהילתי".
      8. הספק יבצע את כלל האמור לעיל על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, באופן שיבטיח שמירה על הוראות כל דין, שמירה על איכותם ותקינותם של המוצרים שבמשלוח, וכן יינקטו על ידי הספק מירב האמצעים לשמירת הבטיחות, הבריאות ואיכות הסביבה. הספק יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו למתקנים, עד לקבלתם על ידי המזמין.
      9. נדרש הספק עפ"י המפרט לספק למזמין ציוד נלווה (להלן: "ציוד נלווה"), הספק יספק ויתקין "המרכז הקהילתי" ועל חשבונו, את כל הציוד הנלווה בהתאם לדרישת "המרכז הקהילתי"
      10. אחריותו של הספק על פי הסכם זה תחול על כל פריט נלווה, שסופק על ידיו בין אם הוא ייצרו ובין אם רכש אותו מצד שלישי, והספק לבדו יהיה חייב לוודא התאמתו לדרישות "המרכז הקהילתי" ועמידתו בכל יתר הדרישות על פי דין או על פי הסכם זה.
      11. בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה, לבין כל הוראה המצוי בכל מסמך אחר מבין המסמכים המהווים את החוזה, יהא כוחה של החלטת "המרכז הקהילתי"  לגבי ההוראה הקובעת בלבד.
      12. גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת, או שהיה לקבלן ספק בפירוש נכון של מסמך או הוראה, יפנה הקבלן בכתב "למרכז קהילתי". "המרכז הקהילתי"  יתן לקבלן הוראה בכתב. הוראת "המרכז הקהילתי" תהא סופית ומחייבת.
   7. לוחות זמנים
      5. הספק מתחייב לספק למזמינה את המתקנים לשביעות רצונה המלא של "המרכז הקהילתי"  בתוך 90 (תשעים ימים (קלנדרי) ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם "המרכז הקהילתי".
   8. בדיקה ופסילת מתקנים/מוצרים
      6. "המרכז הקהילתי" באמצעות איש הקשר מטעמו רשאי (אך לא חייב) לבצע בדיקה פרטנית ו/או מדגמית, של המתקנים. מצא  "המרכז הקהילתי"  כי המתקנים אינם עומדים בדרישות המפרט או הינם פגומים או בלתי ראויים לשימוש מסיבה אחרת, יהא "המרכז הקהילתי" רשאי לסרב לקבל לידיו את המשלוח או לדרוש את החזרתו וימסור על כך הודעה לספק, תוך ציון הסיבה לסירובה לקבל את המתקנים. 
      7. "המרכז הקהילתי" לא ישתמש במתקנים שלגביהם הודיע, כי אינם עומדים בדרישות המפרט או פגומים או בלתי ראויים (להלן: "המתקנים הפגומים"), והספק ידאג על חשבונו, לפינוי המתקנים הפגומים מיד לאחר הודעת "המרכז הקהילתי". בכל מקרה כזה לא תשולם התמורה עבור המתקנים הפגומים.
      8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו יגלה "המרכז הקהילתי" , לאחר הספקת המתקנים, כי קיים בהם ו/או בחלקם פגם או ליקוי, בייצורם ו/או בטיבם או בתפקודם ביחס לדרישות המפרט, או בשל היותם מוצרים פגומים, מתחייב הספק לספק למזמין מתקנים חלופיים, העונים על כלל דרישות המכרז והמפרט, או לפי דרישת "המרכז הקהילתי" לפנות את המתקנים הפגומים, על חשבון הספק, ולבטל את ההתקשרות.
      9. במקרה של ביטול ההתקשרות על ידי המזמין, בשל היות המתקנים פגומים כאמור, יחויב הספק בפיצוי מוסכם בסך של 100,000 ₪ וזאת, כהערכה מצטברת של נזקי המזמין כתוצאה מהפרת תנאי ההתקשרות ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד "המרכז הקהילתי" .
      10. חרף האמור לעיל, ולפי שיקול דעתו הבלעדי של "המרכז הקהילתי" מחויב הספק, אם "המרכז הקהילתי"   ירצה בכך, לספק "למרכז קהילתי", מיד לאחר דרישתו, כמות זהה של מתקנים, העומדים בדרישות המכרז והמפרט שאינם מוצרים פגומים, ללא כל תמורה נוספת.
   9. התמורה – תנאי התשלום     
      7. התמורה המלאה ש"המרכז הקהילתי" ישלם לספק כנגד מילוי כל התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה על נספחיו, הינה בהתאם להצעת המחיר של הספק.          
      8. התמורה כאמור לעיל תשלום בתנאי : 20% מקדמה בעת החתימה, 40% לאחר אספקה ואישור איש הקשר, 40% בשוטף 60, מיום ההתקנה והאישור.
      9. תמורת ביצוע מלוא העבודות ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויות הקבלן עפ"י חוזה זה, ישלם המזמין לקבלן את הסכומים הנקובים בהצעת המחיר שהגיש הקבלן במסגרת המכרז בכפוף לאישור החשבון על ידי "המרכז הקהילתי" לפי אספקה וביצוע התחייבויות הספק בפועל. התמורה תשולם בהתאם למחירי מתקני הכושר הקבועים בכתב הכמויות מסמך למסמכי המכרז, בניכוי ההזיכוי עבור הציוד הקיים לפי הוראות המכרז.  
      10. למען הסר ספק מובהר, כי המחירים שבכתב הכמויות (הצעת המחיר) בניכוי עבור הציוד הקיים הנם סופיים ומחייבים ואינם ניתנים לשינוי, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כלשהי על המחירים בגין התייקרויות בשכר עבודה ו/או בחומרים ו/או מכל סיבה אחרת.
      11. כתנאי לתשלום על הקבלן יהיה לחתום על טופס היעדר תביעות כנגד "המרכז הקהילתי"  בנוסח המצ"ב כמסמך ט' למסמכי המכרז.
      12.  מובהר, כי איש הקשר יבדוק את החשבון הסופי ויעבירו לאישור המזמין והמזמין ישלם לקבלן בתנאי תשלום של 20% מקדמה בעת החתימה, 40% לאחר אספקה ואישור היועץ המלווה, 40% בשוטף 60, מיום ההתקנה ומאישור סופי של  העבודה כולל קבלת כל האישורים על פי הסכם זה .
      13. מובהר, כי לא תשולם לקבלן כל תוספת חריגה ו/או שונה לעבודה נוספת כלשהי או לעבודה חריגה כלשהי, אלא אם ביצוע העבודה והסכום המגיע עבורה יאושרו פרטנית וספציפית על ידי "המרכז הקהילתי"  בכתב ומראש.
      14. חשבונות חלקיים: לא ישולמו חשבונות חלקיים. חשבון סופי : החשבון הסופי יערך לאחר סיום סופי של העבודה כולל קבלת כל האישורים ואישור היועץ .
      15. מובהר כי לא תשולם לקבלן כל תוספת לעבודה נוספת כלשהי , אלא אם ביצוע העבודה והסכום המגיע עבורה יאושרו פרטנית וספציפית על "המרכז הקהילתי" – בכתב ומראש.
      16. מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום שיש לשלם לספק, ואשר לא יעלה על 30 יום לא יהווה הפרה של חוזה זה והספק לא יהא זכאי לכל סעד או תרופה, כספיים או אחרים, בגין איחור, כאמור.

 

 

8. עוסק מורשה וניהול ספרים
   8. הספק מצהיר בזאת כי הוא עוסק מורשה והוא מתחייב למסור "למרכז קהילתי"  אישור בהתאם, מדי שנה בשנה.
   9. הספק מתחייב למסור ל"המרכז הקהילתי" מעת לעת, אישורים בני תוקף על ניהול ספרים כחוק בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
9. תקופת בדק ואחריות למתקנים ולעבודות:     
   9. הספק יהיה אחראי כלפי "המרכז הקהילתי" לטיב ואיכות הציוד הנדרש ואופן התקנתם למשך שניים עשר (12) חודש מיום אספקת הציוד בהתאם להוראות הסכם זה.
   10. בתום תקופה של שניים עשר חודש מהתקנת כל מתקן יערוך הספק בדיקת שנת בדק יחד עם איש הקשר מטעם "המרכז הקהילתי" ויתקן כל פגם קלקול או אי התאמה שיתגלו במתקן.
   11. מצא "המרכז הקהילתי" כי קיימים ליקויים ו/או פגמים בעבודות הקבלן, יודיע על כך לקבלן והקבלן מתחייב לתקנם מידית כאמור בסעיף 8.5 ו/או לבצע את העבודה מחדש, עפ"י דרישת המזמין, מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה, או תמורה נוספת בגין כך.
   12. אין בקביעת בדיקת שנת בדק כדי למעט מאחריות הספק לתיקון מיידי של פגמים או ליקויים שיתגלו בציוד במהלך תקופת הבדק והאחריות. תיקונים דחופים יבוצעו על ידי הספק באופן מיידי עפ"י דרישת "המרכז הקהילתי". באם לא יתקן הספק התיקונים תוך פרק הזמן שהעמיד לרשותו "המרכז הקהילתי" יחויב הספק בגין כל העלויות שנגרמו "המרכז הקהילתי"  בשל אי עמידת הספק בתנאי סעיף זה ו/או ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד המגיע "המרכז הקהילתי" עפ"י הוראות הסכם זה ו/או הדין.
   13. הספק מתחייב לתקן בתוך שלושה ימי עבודה מקבלת הודעה כל פגם או קלקול שיתגלו במתקן ובאם מדובר בקלקול או פגם הגורמים לסיכון יתוקן הפגם בתוך 48 שעות עבודה מקבלת הודעה. במידה והמכשיר לא יתוקן ע"פ לוח הזמנים הנ"ל, יספק הספק על חשבונו מכשיר חלופי שווה ערך ויפנה את המכשיר התקול על חשבונו.
   14. "המרכז הקהילתי" שומר לעצמו הזכות לתקן הליקויים בהתאם לשיקול דעתו ולחייב הקבלן בהודעת חיוב שיעביר "המרכז הקהילתי" לקבלן. הקבלן מתחייב לפצות את "המרכז הקהילתי"  בהתאם לאמור בהודעת החיוב. למען הסר ספק, אין בהודעת החיוב כדי לגרוע מזכויות "המרכז הקהילתי" עפ"י הסכם זה ו/או כל דין, ובכלל זה חילוט הערבות לביצוע. בנוסף, אין בהודעת החיוב  כדי למנוע כל סעד בגין ליקויים שלא נמסרה הודעת חיוב בגינם.  
   15. בנוסף לכל האמור לעיל נתגלה פגם בעבודות ו/או בחומרים ו/או בטיב המתקנים ואיכותם תוך 12 חודשים לאחר גמר תקופת הבדק (להלן ביחד: "תקופת האחריות"), הנובע מכל סיבה שהיא למעט נזק בזדון, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב לזכות במלוא מחיר המכשיר הפגום.
   16. הספק מתחייב לבצע שירות תקופתי אחת ל 6 חודשים ולהמציא אישור תקינות לכלל המכשירים בחדר הכושר לאורך כל תקופת הבדק והאחריות.
   17. מובהר במפורש, כי אחריות הקבלן תכלול את טיב ואיכות המתקנים וההתקנה, לאורך כל תקופת האחריות מיצרן המתקנים.
10. התקנת המתקנים
    1. המתקניםשיוצבובחדר הכושריבחרובאופןבלעדיע"פקביעתנציג "המרכז הקהילתי" ו/או מי מטעמו ו/או יועץ/מפקח/איש הקשר מטעמו.
    2.  הקבלןיגיש "למרכז קהילתי" ו/או מי מטעמו ו/או יועץ/מפקח/איש הקשר מטעמו תוכנית העמדה, תכניתעבודהוהקמהלאישור. רקלאחרשנציג "המרכז הקהילתי" ו/או מי מטעמו ו/או יועץ/מפקח/איש הקשר מטעמה יאשר בכתב, יתחיל הקבלןבביצועהתקנת מכשירי הכושר. 
    3. במידהובסיוםהתקנת ציוד הכושריסתבר כי העבודהבוצעהשלאבהתאםלדרישות והתקנים הרלבנטיים ו/אוהעמדת הציוד או השלמת התקנה והפעלת כל המכשירים או פתרון בטיחותי ואסטטי לחוטי החשמל בציוד האירובי, ו/אובמידהולאניתןאישורהפעלהלחדר הכושר יבצע הקבלן, באופןמיידי, אתכלהנדרשע"מלהשמישאתחדר הכושרלקבלתאישורהפעלהכנדרש וזאת, ללאכלתמורהנוספתמצד"המרכז הקהילתי".
    4. כל בדיקות מכון התקנים יבוצעו על חשבון הקבלן בלבד. המזמין רשאי אך לא חייב להזמין ביצוען של הבדיקות בעצמו ולחייב את הקבלן בעלות ביצוען, בכל מקרה של בדיקה חוזרת יחולו העלויות על הקבלן.

 

11     ערבות טיב

1. בגמר העבודה וכתנאי לקבלת התמורה, יגיש הקבלן למזמין ערבות בנקאית/ אישית בגובה 100,000 ש"ח (כולל מע"מ) שתשמש כערבות לטיב המתקנים למשך 12 (שנים עשר) חודשים מיום סיום העבודה ואישורה על ידי "המרכז הקהילתי"
2. הקבלן ימסור בנוסף תעודות אחריות מכל סוג שיידרש ע"י נציג "המרכז הקהילתי"  ו/או המפקח/יועץ/איש הקשר מטעמה במהלך הביצוע ו/או בסיום העבודה.
3. ככל שתוארך תקופת הבדק, יוארךגם תוקףהערבותבהתאמה, באופן שתהיה תקפה למשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים.
4. היה והערבות תחולט וההסכם לא יבוטל ידאג הקבלן להמציא ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה.
5. הפרהקבלן הסכםזההפרהיסודיתו/אוהפרהלאיסודיתשלגביהנתנה "המרכז הקהילתי" ארכה בכתב לתיקון ההפרה אשר לא תוקנה בתקופת הארכה, יהיה רשאי "המרכז הקהילתי" לחלט את הערבותכולהאוחלקה, לפישיקולדעתוהבלעדי, וזאתכפיצוימוסכםומוערך מראשבגיןהנזקמהפרתהתחייבויותהקבלן, כפישהצדדיםצופיםאותובמועדזה. 
6. מתן ערבות כאמור אינו פוטר את הקבלן ממילוי מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה, וגבייתה ו/או מימושה של הערבות, כולה או חלקה, ע"י "המרכז הקהילתי" אינו גורע מזכות "המרכז הקהילתי" לתבוע מהקבלן את כל הנזקים ו/או ההפסדים וכן סעדים נוספים ואחרים, על פי הסכם ועל פי הדין.
7. כל ההוצאות בגין הוצאת הערבות וחידושה יחולו על הקבלן בלבד.

12     אחריות פיצוי ושיפוי

2. הספק יהא האחראי היחיד והבלעדי ונושא באחריות מלאה ומוחלטת לכל מעשה ו/או מחדל הקשור ו/או הנוגע לאיכות המתקנים והשירותים ולהספקתם "המרכז הקהילתי"  וכן לקיום יתר התחייבויותיו על פי ההסכם ומסמכי המכרז וכן בגין כל תאונה, חבלה או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מהכלל, שיגרמו "למרכז קהילתי"  ו/או לעובדיו ו/או שלוחיו ו/או למי שבא מטעמו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש, בשל מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע במישרין או בעקיפין מביצוע השירותים ו/או מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. ידוע לספק כי "המרכז הקהילתי" ו/או מי מטעמה אינם אחראים בכל צורה שהיא, בעקיפין ו/או במישרין, לאספקת המתקנים ו/או העבודות ו/או השירותים ו/או לכל פעולה אחרת שבאחריותו של הספק. הספק יפצה את "המרכז הקהילתי" ו/או את הניזוקים לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו להם.
3. הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי ביצוע השירותים ו/או ממעשה או מחדל הקשור, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה.
4. הספק יהיה אחראי כלפי המזמין באחריות בלעדית, מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או נזק איזה שהוא שיגרמו לעובדיו בזמן ו/או בקשר לביצוע השירותים על פי חוזה זה.
5. הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את "המרכז הקהילתי" על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדו ו/או נגד מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמם, בגין כל תאונה חבלה או נזק שמפורט בסעיפים 11.1 11.2 ו – 11.3 לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו לו. לספק תנתן הודעה על תביעה ו/או דרישה כאמור.
6. הספק ינקוט בכל האמצעים הדרושים והיעילים להבטיח מניעת נזק ו/או אובדן ויהא מנוע מלטעון כל טענה לגבי נזק או אבדן, שנגרמו בהסכמת "המרכז הקהילתי"  או לפי הוראותיו.
7. הספק מתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על עבודתו לפי הסכם זה, וכן על הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על העבודה.
8. הספק מצהיר כי הוא פוטר את "המרכז הקהילתי" מכל אחריות לרכוש המובא על ידי הספק לרחבי מרכז הספורט ו/או עבורו במסגרת מילוי התחייבויותיו, לרבות אך לא רק כלים וציוד אשר ישמשו את הספק במילוי התחייבויותיו ובביצוע טיפולים תקופתיים.

13     ביטוח

3. להבטחת התחייבויות הספק, ומבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו, יערוך הספק בחברת ביטוח מוכרת ובעל מוניטין, על מנת להגן על עצמו, על אדם בשירותו וכן על "המרכז הקהילתי", ביטוחים בקשר לכל התחייבויותיו, על חשבונו, במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד עלולות להיות לו חבויות.
4. המוטבים בפוליסות יהיו הספק "המרכז הקהילתי" ביחד ולחוד, הפוליסות יומצאו ל""המרכז הקהילתי"   מיד לפי דרישתה.
5. הקבלן מתחייב לבטח עצמו בביטוח כמפורט בנספח הביטוחים המצ"ב למסמכי המכרז. על הקבלן להמציא ל"המרכז הקהילתי"   אישורי ביטוח נדרשים תקפים ללא מחיקות ותוספות אשר יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה. האמור בסעיף זה הוא תנאי מתלה ומקדמי להתחלת העבודות נשוא ההסכם. הפרה של סעיף הביטוח תהווה הפרה של תנאי מהותי בחוזה.

14     קיזוז

4. הנהלת רשת המתנסים לוד, תהייה רשאית לקזז מכל סכום או תמורה ש"הספק" יהיה חייב לספק על-פי חוזה זה, כל סכום אשר הספק יהיה חייב "למרכז הקהילתי", אם בגין חוזה זה ואם מכל סיבה אחרת וזאת מבלי להזדקק לתביעה משפטית או לפסק דין  נגד הספק או למו"מ משפטי כלשהו.
5.  במידה וכל הסכומים שיגיעו לספק לא יכסו את הסכומים ש""המרכז הקהילתי" יהיה זכאי להם, תהיה "המרכז הקהילתי" רשאי לגבות את ההפרש באמצעות חילוט הערבות ו/או באמצעות הליכים משפטיים, הכל לפי שיקול הדעת של "המרכז הקהילתי"
6. בכל מקרה שהספק לא יבצע התחייבויותיו בהתאם לאמור בהסכם זה ובנספחיו ו/או לא ימלא אחר הודעות בכתב מטעם נציג "המרכז הקהילתי" תוך פרק זמן שנקבע בהודעות, יהיה "המרכז הקהילתי" רשאי לבצע את השירותים ו/או איזה חלק מהם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, וזאת  על חשבונו של הספק.
7. "המרכז הקהילתי" ינכה את הסכום ששולם על ידו בהקשר לכך ובצירוף הוצאותיו מהכספים שיגיעו ממנו לספק.
8. אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מזכויות "המרכז הקהילתי" עפ"י החוק ועפ"י שאר סעיפי החוזה הנ"ל.

15     אי הסבה

5.  מוסכם בזאת, כי הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ההסכם או את ביצוע העבודות בכל דרך שהיא,  אלא אם נתקבלה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב.

16     הפרות וסעדים, סיום חוזה או ביטולו

6. מוסכם בין הצדדים כי הוראות סעיפים 3 -15 הנם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.
7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא עמד הספק התחייבויותיו לפי הסכם זה, במועדים הקבועים בהסכם, רשאי "המרכז הקהילתי" לבצע טיפולי תחזוקה שוטפים בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, והספק יחוייב בעלות ביצוע הטיפול בתוספת של 20% מהעלות, בהערכה מצטברת של עלויות "המרכז הקהילתי". "המרכז הקהילתי" יהיה רשאי לקזז את הפיצוי מכל סכום שהוא חייב לספק.
8. "המרכז הקהילתי" יהיה זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
9. חילוט הפיצויים המוסכמים מניכויים מתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

סיום ההתקשרות

6. "המרכז הקהילתי" יהיה רשאי לבטל ו/או להביא לידי סיום הסכם זה, כולו או חלקו, על פי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת, על ידי מתן הודעה מוקדמת לספק של 30 יום מראש, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד "המרכז הקהילתי" בכל הקשור לכך ו/או הכרוך בביטולו ו/או הבאתו של ההסכם לידי סיום.
7. מבלי לגרוע מזכות "המרכז הקהילתי" להביא חוזה זה לידי סיומו, יהא למזמין הזכות להביא חוזה זה לידי סיום, באופן מיידי, בכל אחד מן המקרים הבאים:ספרי "המרכז הקהילתי" וחשבונותיו ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם.
   6. במקרה שהספק יפר את החוזה הפרה יסודית כהגדרתה בס"ק 16.1.
   7. ניתנו לספק שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים.
   8. הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 7 ימים ממועד ביצועם.
   9. הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או  שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 233  לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג 1983.
   10. הוכח להנחת דעתו של "המרכז הקהילתי" כי הספק הסתלק מביצוע החוזה.
   11. כשיש בידי "המרכז הקהילתי" הוכחות, להנחת דעתו, כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.
   12. התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שהספק לא גילה "המרכז הקהילתי" עובדה מהותית אשר, לדעת "המרכז הקהילתי", היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
9. לא יראו בשימוש "המרכז הקהילתי" בזכויותיו על פי מסמכי המכרז כביטול החוזה על ידי "המרכז הקהילתי" אלא אם "המרכז הקהילתי" הודיע על כך לספק במפורש ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה על ביטול החוזה. 

17     תוצאות סיום חוזה או ביטולו

7. בתום תקופת החוזה, או מיד עם ביטולו, המלא או החלקי, מכל סיבה שהיא, לפי המוקדם, יחולו בין היתר הוראות אלה:
   7. הספק לא יהא זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו "המרכז הקהילתי" בגין אובדן רווחים או טובות הנאה מסוג כלשהו, הנובעים מסיומו או ביטולו של חוזה, והספק פוטר בזה את "המרכז הקהילתי" בכל חבות כאמור.
   8. סיומו של חוזה זה בתום תקופת החוזה, או ביטולו של החוזה במועד מוקדם יותר, לפי העניין, לא יפגע בחיוב כספי שנוצר על פי החוזה לפני תום תקופת החוזה או ביטולו כאמור, והצד החייב ימלא את חיוביו במועד שעליו למלאו על פי הוראו חוזה זה.
   9. הובא ההסכם לידי סיום בשל הפרה של הספק, לפני תום תקופת האחריות, יהיה זכאי המזמין לפיצוי מוסכם בשיעור של 10% ממחיר המתקנים. הובא ההסכם לידי סיום בשל הפרה של הספק לאחר תום תקופת האחריות, הנוגעת למתן השירות, יהיה "המרכז הקהילתי" זכאית לפיצוי מוסכם בשיעור של 10% מהמחיר שהציע הספק.
   10. היה הביטול ביטול חלקי, יחולו ההוראות שלעיל לגבי החלק שבוטל.

18     פיצוי מוסכם

8. לא השלים הקבלן את העבודות במועד בהתחשב בהארכה או בקיצור כאמור בהסכם זה, ישלם הקבלן למזמין פיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש בסך השווה ל – 300 ₪, לכל יום איחור, החל מן המועד שנקבע להשלמת העבודות ועד להשלמתם בפועל.
9. המזמין יהיה ראשי לקזז את סכום הפיצוים המוסכמים מכל סכום שיגיע לקבלן.
10. תשלום הפיצוי אין בו כשלעצמו שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודות, או מכל התחייבות אחרת לפי הסכם זה.
11. הפיצוי המוסכם הינו בנוסף לכל סעד אחר הנתון למזמין על פי כל דין לרבות – ומבלי לפגוע בכלליות האמור – פיצויים בגין נזקים ו/או ביטול חוזה זה ו/או כל סעד אחר.

19     יחסי הצדדים

9. מוסכם ומוצהר בזה, כי היחסים בין הספק, לבין "המרכז הקהילתי" על פי חוזה זה הם יחסים של קבלן עצמאי ומזמין, בהתאמה, וכי אין בחוזה זה כדי ליצור, ושם דבר בהוראות חוזה זה לא יתפרש כיוצר, יחסי עובד- מעביד, יחסי שותפות או יחסי סוכנות בין הספק, עובדיו, פקידיו, שלוחיו וכל הפועלים בשמו או מטעמו לבין "המרכז הקהילתי"
10. הספק מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי לשנות את מעמדו כקבלן עצמאי כלפי "המרכז הקהילתי" ואת העדר יחסי עובד - מעביד בינו ובין מי מטעמו לבין "המרכז הקהילתי".
11. הספק מתחייב לשפות ולפצות את "המרכז הקהילתי" בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו "המרכז הקהילתי" עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על כך שבין "המרכז הקהילתי" לבין הספק ו/או מי מעובדי הספק שררו יחסי עובד - מעביד ו/או הנובעת מביצוע השירותים השוטפים וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של "המרכז הקהילתי".
12. הספק יהיה אחראי באופן בלעדי, לקיום כל החיובים החלים עליו על פי כל דין כלפי עובדיו, לרבות תשלום שכר, זכויות סוציאליות, תשלומי מסים, ותשלומי חובה אחרים בגינם, הבטחת תנאי בטיחות בעבודה ושמירת בריאותם ורווחתם. הספק אחראי למסירת מידע מלא והדרכה לעובדיו, לרבות בכל הנוגע לסיכונים הקשורים בייצור המוצרים הספקתם "המרכז הקהילתי" וביצוע טיפולים שוטפים, אם וככל שהם קיימים וידועים לו, ולנקיטת כל אמצעי המנע הסבירים למניעת סיכונים אלה.

20     ויתור או ארכה

שום ויתור, ארכה או הימנעות של צד לחוזה זה מעמידה על זכות או ברירה העומדת לו על פי חוזה זה, או מדרישה כי הצד השני ימלא התחייבויותיו על פי חוזה זה, בין בכלל ובין במועדה, לא יהיו בני תוקף אלא אם נעשו במפורש ובכתב, ולא יחשבו כויתור על זכויותיו של אותו צד על פי חוזה זה או על פי דין.

21     שונות

1. מוסכם בין הצדדים כי הוראות חוזה זה משקפות נכונה את המוסכם והמותנה בניהם במלואו, וכי "המרכז הקהילתי" לא תהה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.
2. כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה.
3. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה 72 שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל.
4. סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל עניין הנובע מחוזה זה תהיה לבתי משפט המוסמכים בעיר ירושלים  בלבד.
5. הקבלן ישא בהוצאות ביול חוזה זה ובהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או נובעים מחוזה זה.

 

 

 

 

ולראיה   באו   הצדדים   על   החתום:

 

 

 

 

      ____________________                                         ___________________

             רשת המתנסים לוד                                                         הספק

 

 

 

___________________________________

תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח א' להסכם – הבהרות להזמנה

 

1. ההזמנה – סך כל ההזמנה _________________ ₪ ובתוספת מע"מ.
2. תנאי תשלום  - סוכם בין הצדדים על תנאי התשלום והביטחונות הבאים:

 

                              א.          _________________________________________________________

                               ב.          _________________________________________________________

                             ג.       _________________________________________________________  

3. צבע - כל הציוד למועדון יהיה כולו בצבע ______________________________________ללא תשלום נוסף וכולל את שלד המכשירים והריפודים למעט במכשירים הבאים שאין אפשרות לשנות את הצבע:

 

                              א.          _________________________________________________________

                              ב.          _________________________________________________________

                               ג.          _________________________________________________________  

                              ד.         _________________________________________________________ 

                              ה.         _________________________________________________________ 

                               ו.          _________________________________________________________    

 

4.  פינוי פסולת / אריזות בהתקנה - הקבלן יפנה את כל הפסולת, האריזות וכו' מידי יום ועם גמר ההתקנה לאתר פינוי פסולת רשמי.

 

5.  חומרי הדרכה כתובים – הקבלן יספק ללא תשלום נוסף חומרי הדרכה כתובים בעברית הכוללים:

                         א.          הוראות הפעלה מלאים לכל הציוד שסופק.

                          ב.         הוראות תחזוקה, נהלי קריאת שרות וטיפולים.

 

 

6.  השתלמויות והדרכות - הקבלן יעביר ללא תשלום נוסף הכשרות לצוות המדריכים, לצוות האחזקה כולל מבחן והסמכה בתעודה רשמית והכול עד לשביעות רצונה המלאה של "המרכז הקהילתי" .

 

7.  אמצעי שיווק - הקבלן יספק ללא תשלום נוסף אמצעי שיווק ופרסום ל"המרכז הקהילתי" כמקובל וביניהם: אימיג'ים, לוגואים, הדמיות הציוד והחדר ועוד כמפורט: __________________________

 

 

8. זמן אספקה והתקנה: עד _____________  בכפוף להסכם זה.

 

9. משך האחריות: שנת בדק ועודשנת אחריות . יתווסף לאחריות:

א.______________________________________________________

 

ב. ________________________________________________________

 

ג. ________________________________________________________

 

 

1.  שרות – הקבלן בנוסף וכהבהרה לנאמר בהסכם הרכישה מתחייבת:

                         א.         במקרה השבתת מכשיר זמן הגעת טכנאי ופתרון התקלה עד _________ מיום הקריאה.

                          ב.         במקרה ואין השבתת מכשיר זמן הגעת טכנאי ופתרון התקלה ________ מיום הקריאה. 

                          ג.          במידה והתקלה לא נפתרה ינתן עוד ________ לפתרון התקלה.

 

                          ד.         במידה והתקלה לא נפתרה גם לאחר __________ יפנה הקבלן את המכשיר התקול על חשבונה ותספק מכשיר שווה ערך / זהה למועדון.

                         ה.         בגין כל יום איחור או הפרה של כל סעיף בנושא השרות ישלם הקבלן  סך קבוע ומוסכם של _________ לכל יום איחור. לסכום יתווסף מע"מ כחוק.

                          ו.          הקבלן מתחייב לביקורים יזומים, לבדיקת הציוד ומתן אישור תקינות לפחות פעם אחת בכל  6 חודשים במהלך כל תקופת האחריות ובתקופת הסכם השירות אם תחליט "המרכז הקהילתי" להתקשר בהתקשרות זו.

                          ז.          הקבלן מתחייב להעניק אישור תקינות הציוד כמתחייב על פי חוק למשך כל תקופת  הבדק והאחריות.  

 

1. הבטחת מחיר הציוד -  הקבלן מתחייב כי ברכישות נוספות של "המרכז הקהילתי" מובטחים המחירים שהוצעו בהסכם זה למשך 24 חודשים קדימה מיום ההתקנה.

  

2.  ביטוח אחריות – המזמין יהיה רשאי בתום 2 שנות הבדק והאחריות להתקשר עם הקבלן בהסכם שירות. התקשרות זו נתונה לבחירת המזמין בלבד על פי המפתח המפורט בהצעה שהגיש והמצורף להסכם זה.

 

 

 

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

 

 

___________________                       _________________________

המזמין                                                  הקבלן

 

 

תאריך: __________________

מסמך ו'

 

מפרט כללי לציוד הכושר – תנאי סף

 

המהווה חלק בלתי נפרד מהצעה זו

 

חדר הכושר המרכז הקהילתי "רכבת" ,  מהווה מרכז פעילות חשוב במסגרת המועדון. בבחירת ציוד הכושר אנו מקפידים לקבל את הציוד הטוב ביותר תוך יחס העלות תמורה הגבוה ביותר עבורנו תוך שימת לב לאיכות המכשירים, למקצועיות ולאסטטיקה ולכן כל הדרישות במפרט ציוד הכושר הינן דרישות חובה.

 

 

מפרט כללי למכשירים אירוביים :

• מותאם לעומס מסחרי של 18 שעות פעילות ביום
• מותאם למתח חשמלי ישראלי V220
• משקל משתמש 150 ק"ג ומעלה
• נתוני צג : מהירות, מהירות ממוצעת, קצב, דקות/ ק"מ, צעדים/דקה, שיפוע / התנגדות, זמן חולף, זמן נותר דופק, צריכת קלוריות, הספק.
• שפת הנתונים : אנגלית (חובה ברירת מחדל)
• תוכניות אימון מונחות דופק, שיפוע משתנה
• הפעלה מהירה QUICK START
• לחצן השהייה PAUSE
• מדידת דופק :באמצעות חיישני מדידה ידניים+ משדר חזה
• מסך מגע הכולל טלוויזיה בגודל 15 אינטש ומעלה
• חיבור לאינטרנט – חובה
• שקע USB חובה
• כלל המכלולים במכשירים יהיו מקוריים של היצרן
• שליטה בערוצים וקול של מסך הטלוויזיה דרך צג המכשיר 

מפרט ספציפי למכשירים אירוביים:

מסלול ריצה והליכה

• מנוע: AC4  כ"ס ומעלה
• חשמל : מותאם לסטנדרט הישראלי ( ללא שנאי!)
• מידות משטח ריצה 150/50 ס"מ לכל הפחות
• רוחב משטח ריצה 56 ס"מ ומעלה
• בולמי זעזועים
• מהירות מרבית 23 קמ"ש לפחות
• מעצור חירום לעצירה מהירה
• חיישן צעידה- לזיהוי כאשר מתאמן עוזב את המכשיר ועוצר את משטח הריצה עצמאית
• אפשרות לשינוי שיפוע/ מהירות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיר

קרוס טריינר מקצועי דינמי עם ידיות אחיזהנעות בשילוב סטפר  

• פעולת המכשיר משולבת : דוושות לעבודת רגליים+ ידיות לעבודת ידיים
• 20 דרגות קושי ומעלה
• אורך צעד משתנה
• אפשרות לשינוי שיפוע
• אפשרות לשינוי התנגדות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיר

קרוס טריינר/ אליפטי במסלול קבוע

• פעולת המכשיר משולבת : דוושות לעבודת רגליים+ ידיות לעבודת ידיים
• 20 דרגות קושי ומעלה
• אפשרת לשינוי שיפוע
• אפשרות לשינוי התנגדות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיר

אופני כושר- ישיבה זקופה/ גבוהה

• 20 דרגות קושי ומעלה
• שינוי התנגדות ע"י לחצן, תגובה מהירה גם לאחר השהיית הדיווש
• מושב מתכוונן
• כידון עם מנח רכיבת כביש
• אפשרות לשינוי התנגדות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיר

אופני כושר- משענת/ ישיבה נמוכה

• 20 דרגות קושי ומעלה
• שינוי התנגדות ע"י לחצן, תגובה מהירה גם לאחר השהיית הדיווש
• מושב מתכוונן תוך כדי ישיבה
• אפשרות לשינוי התנגדות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיר

מסלול ריצה לאימונים בעצימות גבוהה

• ללא מנוע
• מינימום מהירות ריצה 25 קמ"ש
• משטח ריצה: רצועת חוליות
• נתוני צג : זמן, מהירות, מרחק, RPM, וואט, קלוריות , דופק

מכשיר מדרגות

• מותאם למתח חשמלי ישראלי V220
• רוחב מדרגה 25 ס"מ לפחות
• מסך תצוגה 15 אינצ'
• 3 מדרגות זמינות בכל רגע נתון
• משטחי עמידה נוחים לזמן מנוחה
• מינימום 20 דרגות קושי

 

מכשיר חתירה

• מידות מקסימום: אורך - 250 ס"מ, רוחב – 60 ס"מ, גובה – 120 ס"מ
• מפרט חשמלי – מופעל באמצעות מצבר חשמלי
• טווחי משקל מתאמן עד 159 ק"ג
• מסך תצוגה מינימום 7 אינצ'
• רמות חתירה מינימום 10 רמות

 

שק איגרוף

• מיועד לבעיטות ואגרוף
• דמוי עור
• מידות: 35X100 ס"מ
• משקל: 30 ק"ג
• שרשרת ברזל מסיבית לתלייה
• מתקן תלייה

תנאי מתלה:

** יובהר כי על מציע יהיה להגיש הצעתו באופן מפורט ועם מחירים נקובים.

1. אישורי תקינה אירופאית ואמריקאית: EN957 וסעיפיו, אישור תקן ישראלי – אישור מעון התקנים על מסילת ריצה.
2. מסילת ריצה – גלאי נפח או גלאי משקל חובה.
3. מכשירים מקצועיים לחדר כושר Full commercial, Heavy duty בלבד.
4. הספק יצרף קטלוג מכשירים לשנת 2020 וכתובת אתר האינטרנט הרשמי של היצרן בו מופיע המכשיר המוצע.
5. יש לצרף קטלוגים מעודכנים לכל הפריטים בהצעה כשהם ממוספרים ועם מדבקה בהתאם למכשיר והדגם המוצע ברשימת הציוד.
6. יש להציב על המכשירים הוראות הפעלה בשפות: עברית, אנגלית וערבית.
7. יש להגיש ציוד מדגם אחד בלבד (כל המכשירים מאותו יצרן), הדגם יהיה הדגם החדש, המעודכן והמקצועי ביותר. במידה ויש מכשירים מדגמים לא מעודכנים יש לציין בהדגשה.
8. על הפרטים המוצעים להיות זהים לחלוטין לדגמים המוצעים במסמכי היצרן הרשמיים המהווים מסמכי חובה כמפורט באפיון.
9. לא יאושר דגם בעל מאפיינים שונים מהדגם המופיע בפרסומים הרשמיים גם אם יוצג אישור מהיצרן על השינויים האפשריים.
10. התצוגה האלקטרונית והסימונים במכשירים תהיה בשיטה המטרית ובקילוגרמים

 

מפרט טכני למסילת ריצה :

מתח חשמלי	מותאם למתח חשמלי V220 בתקן ישראלי ללא שנאי
עומס	מותאם לעומס מסחרי של 18 שעות פעילות ביום
קרש	מצופה בשכבת שעווה מוקשת ו/או חומר ללא צורך בשימון משני צידי הקרש
מינימום שטח משטח הריצה
גובה מדרך	עפ"י יצרן
בולמי זעזועים	עפ"י יצרן
אחוזי שיפוע	0-15% (ניתן שיפוע נמוך יותר מ-0 וגבוהה יותר מ-15)
מינימום מהירות מסוע
מהירות מסוע	20 קמ"ש ומעלה
הפעלה חיצונית של פונקציות	פונקציות של שינוי מהירות ושיפוע וכפתור התחלה יהיו כהפעלה נפרדת מחוץ למסך המגע
גלאי משתמש (נפח או משקל)	חובה
בדיקת דופק במגע כף יד	חובה
דופק משדר	חובה
מנוע	מנוע 4 כוח סוס AC לפחות או למעלה מכך
סוג תצוגה	LCD
מסך תצוגה	מלא
גודל מסך	מינמום 15 אינץ
סוג מסך	מגע מלא, אינטגראלי
נתונים על לוח התצוגה	זמן, מהירות, מרחק, קצב(דק/קמ, צעדים/דקה) שריפת קלוריות, הספק, אחוזי שיפוע/התנגדות, דופק
תוכניות – אפשרויות	דופק ידני מתמשך, דופק משתנה, מבחן מאמץ, אינטרוואל, דופק מטרה, תוכניות פעילות מובנות
הרצת מלל משתנה בתצוגה	הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים
התחל בלחיצת כפתור	חובה
לחצן עצירה	חובה
כבל עצירה המתחבר לגוף עם קליפס	חובה
חיבור לאוזניות	חובה
חיבור USB לטעינה	חובה
חיבור לאינטרנט	חובה
התקן ייעודי לנשיאת ספר/טאבלט	חובה
טווחי משקל מתאמן	עד 159 ק"ג
שטח להנחת מכשיר סלולרי של החברות השונות	חובה
מקום להנחת בקבוק מים	חובה

 

מפרט טכני למסלול ריצה לאימונים בעצימות גבוהה:

מהירות ריצה	מינימום מהירות ריצה 25 קמ"ש
רוחב משטח	43 ס"מ ומעלה
נתונים על לוח התצוגה	זמן, מהירות, מרחק, קצב(דק/קמ, צעדים/דקה) שריפת קלוריות, הספק, דופק
בולמי זעזועים	ע"פי יצרן
משטח ריצה	רצועת חוליות

 

מפרט טכני לקרוס טריינר דינמי עם ידיות אחיזה נעות:

מתח חשמלי	מתח נמוך על פי תקן ישראלי
דופק בנגיעת כף יד	חובה
דופק משדר	חובה
ידיות אחיזה	עם ידיות אחיזה נעות
טכנולוגיה	דינמו/גנראטור פנימי עם /בלי צורך בחשמל חיצוני
סוג תצוגה	LCD
מסך תצוגה	מלא
גודל מסך	גודל מינמום 15 אינצ'
סוג מסך	מגע מלא, אינטגראלי
אפשרויות מסך	בחירת תוכניות, מידע כללי, צפייה בטלוויזיה ,ועוד
הרצת מלל משתנה בתצוגה	הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים
תצוגת פרמטרים נמדדים	זמן, מהירות, מרחק, קלוריות, דרגת קושי, .RPM
תוכניות	ידני, מתמשך, אינטרוואל, שריפת שומן, רנדומלי, דופק מטרה, תוכניות פעילות מובנות
הרצת מלל משתנה בתצוגה	הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים
מינימום רמות התנגדות	20
חיבור לאוזניות	חובה
חיבור USB לטעינה	חובה
חיבור לאינטרנט	חובה
טווחי משקל מתאמן	עד 159 ק"ג
מקום להנחת בקבוק מים	חובה
שטח מקום להנחת מכשיר סלולרי של החברות השונות	חובה

מפרט טכני לקרוס טריינר אליפטי במסלול קבוע :

מתח חשמלי	מתח נמוך על פי תקן ישראלי
דופק בנגיעת כף יד	חובה
דופק משדר	חובה
ידיות אחיזה	שני מצבי אחיזה סטטי ודינמי
טכנולוגיה	דינמו/גנראטור פנימי עם/בלי צורך בחשמל חיצוני
סוג תצוגה	LCD
מסך תצוגה	מלא
גודל מסך	גודל מינימום 15 אינצ'
סוג מסך	מגע מלא, אינטגראלי
אפשרויות מסך	בחירת תוכניות, מידע כללי, צפיה בטלוויזיה ועוד
תצוגת פרמטרים נמדדים	זמן, מהירות, מרחק, קלוריות, דרגות קושי,RPM
תוכניות	ידני, מתמשך, אינטרוואל, שריפת שומן, רנדומלי, דופק מטרה, תוכניות פעילות מובנות
הרצת מלל משתנה בתצוגה	הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים
מינימום רמות התנגדות	15
חיבור לאוזניות	חובה
חיבור USB לטעינה	חובה
חיבור לאינטרנט	חובה
טווחי משקל מתאמן	עד 159 ק"ג
מקום להנחת בקבוק מים	חובה
שטח מקום להנחת מכשיר סלולרי של החברות השונות	חובה

 

מפרט טכני לאופני כושר:

מתח חשמלי	מתח נמוך בתקן ישראלי
דופק בנגיעת כף יד	חובה
דופק משדר	חובה
ידיות אחיזה	סטטי
טכנולוגיה	דינמו/חשמלי
סוג תצוגה	LCD
מסך תצוגה	מלא
גודל מסך	גודל מינימום 15 אינצ'
סוג מסך	מגע מלא, אינטגראלי
אפשרויות מסך	בחירת תוכניות, מידע כללי, צפיה בטלויזיה, ועוד
תצוגת פרמטרים נמדדים	זמן, מהירות, מרחק, קלוריות, דרגת קושי, RPM
תוכניות	ידני מתמשך, אינטרוואל, שריפת שומן, רנדומאלי, דופק מטרה, תוכניות פעילות מובנות
הרצת מלל משתנה בתצוגה	הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים
מינימום רמות התנגדות	25
חיבור לאוזניות	חובה
חיבור USB לטעינה	חובה
חיבור לאינטרנט	חובה
טווחי משקל מתאמן	עד 159 ק"ג
מקום להנחת בקבוק מים	חובה
שטח מקום להנחת מכשיר סלולרי של החברות השונות	חובה
כיסא גבוה	לאופני כושר ישיבה זקופה
כיסא משענת גב	לאופני כושר ישיבה נמוכה

 

מפרט טכני למכשיר מדרגות:

מתח חשמלי	מותאם למתח חשמלי V220 בתקן ישראלי ללא שנאי
עומס	מותאם לעומס מסחרי של 18 שעות פעילות ביום
גובה מדרגה	מינימום 18 ס"מ
עומק מדרגה	מינימום 26 ס"מ
רוחב מדרגה	מינימום 45 ס"מ
מדרגות זמינות בכל רגע נתון	3 מדרגות
דרגות קושי	מינימום 20 דרגות קושי
מהירות	בין 20 ל- 180 צעדים לדקה
הפעלה חיצונית של פונקציות	פונקציות של שינוי מהירות ושיפוע וכפתור התחלה יהיו כהפעלה נפרדת מחוץ למסך המגע
גלאי משתמש (נפח או משקל)	חובה
בדיקת דופק במגע כף יד	חובה
דופק משדר	חובה
סוג תצוגה	LCD
מסך תצוגה	מלא
גודל מסך	מינמום 15 אינץ
סוג מסך	מגע מלא, אינטגראלי
נתונים על לוח התצוגה	זמן, מהירות, מרחק, קצב(דק/קמ, צעדים/דקה) שריפת קלוריות, הספק, התנגדות, דופק
תוכניות – אפשרויות	דופק ידני מתמשך, דופק משתנה, מבחן מאמץ, דופק מטרה, תוכניות פעילות מובנות
הרצת מלל משתנה בתצוגה	הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים
התחל בלחיצת כפתור	חובה
לחצן עצירה	חובה
כבל עצירה המתחבר לגוף עם קליפס	חובה
חיבור לאוזניות	חובה
חיבור USB לטעינה	חובה
חיבור לאינטרנט	חובה
התקן ייעודי לנשיאת ספר/טאבלט	חובה
טווחי משקל מתאמן	עד 159 ק"ג
שטח להנחת מכשיר סלולרי של החברות השונות	חובה
מקום להנחת בקבוק מים	חובה

 

מפרת טכני למכשיר חתירה

מתח חשמלי	מופעל ע"י מצבר
סוג תצוגה	LCD עם קישוריות Bluetooth
תוכניות	ידני מתמשך, אינטרוואל, שריפת שומן, רנדומאלי, דופק מטרה, תוכניות פעילות מובנות
אפשרויות מסך	מינימום 6 תוכניות לבחירה
תצוגת פרמטרים נמדדים	זמן, מהירות, מרחק, קלוריות, דרגת קושי, .RPM
מינימום רמות התנגדות חתירה	10 רמות
טווחי משקל מתאמן	עד 159 ק"ג
מידות מקסימום	אורך - 250 ס"מ, רוחב – 60 ס"מ, גובה – 130 ס"מ

 

מפרט ציוד כח:

תנאי מתלה:

1. המכשירים יהיו מהליין והדגם המתקדמים ביותר שיש לספק. סדרות חדשות (שנה עד שנתיים) יתרון.
2. מפרט מערכות המשקולות לכל מכשיר יהיה לפי מפרט יצרן ע"פ משקל מקסימלי אפרי של אותו מכשיר.
3. הפרופילים יהיו בעלי פינות מעוגלות.
4. המכשירים יהיו בעלי שינוע של כבלים תעופתיים ו/או קוולר.
5. משקולות ביניים – מנגנון תוספת משקל יהיו בדילוגים של לפחות 1.5 ק"ג ועד 3 ק"ג בין משקל למשקל.
6. חיפויים לכיסוי המשקולות.
7. מכשירים מקצועיים לחדר כושר Full Commercial, Heavy Duty בלבד.
8. חיפוי רגלי מכשירים – יהיה גומי על רגלי המכשירים למניעת שריטות וסימנים על הרצפה או החיפוי.
9. הספק יצרף קטלוג מכשירים לשנת 2021 וכתובת אתר האינטרנט הרשמי של היצרן בו מופיע המכשיר המוצע.
10. יש לצרף קטלוגים מעודכנים לכל הפריטים בהצעה כשהם ממוספרים ועם מדבקה בהתאם למכשיר והדגם המוצע ברשימת הציוד.
11. יש להציב על המכשירים הוראות הפעלה בשפות: עברית, אנגלית וערבית.
12. יש להגיש ציוד מדגם אחד בלבד (כל המכשירים מאותו יצרן), הדגם יהיה הדגם החדש, המעודכן והמקצועי ביותר. במידה ויש מכשירים מדגמים לא מעודכנים יש לציין בהדגשה.

 

לחיצת רגליים וסקווט LEG PRESS	1
ידיות אחיזה בלתי מחליקות	חובה
אפשרות לביצוע סקווט ולחיצת רגליים לסירוגין	רצוי
משטח דריכה רחב	חובה
מינימום ערימת משקל	180 ק"ג
כופפי מרפק	1
ידיות אחיזה בלתי מחליקות	חובה
מושב מתכוונן	חובה
ערימת משקולות בטווח מגע	חובה
משקל משקולות	70 ק"ג מינימום
מוטות כיוונון מלוטשים, כוללים ציפוי דוחה קורוזיה	חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסמך ז'

פירוט ניסיון 

 

רשימת 3 מקומות לפחות הפועלים פחות מ 36 חודשים עם ציוד זהה להצעה

 

 

מספר סידורי	פרטי הלקוח	שם איש קשר ופרטי התקשרת	היקף כספי של מכירת מתקנים	תאריך הקמה	הערות
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

 1. הצעותינו לעיל מבוססות על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללת את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.

2. אנו מצהירים כי המחירים המוצעים על ידינו כוללים :

א. את כל החומרים, הכלים והאמצעים הדרושים לשם אספקת והתקנת ציוד הכושר, לרבות אך לא רק, ייצורם, אחסונם, הספקתם, הובלתם, התקנתם וכיוצ"ב בהתאם לאמור במסמכי המכרז ועל פי כל דין.

ב. את כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדים לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ועל פי כל דין.

ג. את העלות הכוללת של הובלת הציוד ממקום ייצורם ועד למקום היעד ואת כל ההוצאות הכרוכות בהובלת הציוד כאמור, לרבות העסקת עובדים לשם הובלתם, העמסתם ופריקתם.

ד. כל הוצאותיו האחרות , מכל סוג שהוא , אשר תנאי המכרז מחייבים אותנו במפורש ו/או מכללא , לרבות על פי כל דין.



המציע מאשר בזאת בחתימתו כי הצעתו המפורטת לעיל מחייבת את המציע, והמחירים מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו.



___________________ _______________________
תאריך: חתימת המציע:













נספח ב - פרטי החברה


שם החברה: __________________ חתימה וחותמת: _________________________

שם מלא של המציע (באותיות דפוס): ________________________________________


אישיות משפטית: אדם / שותפות / חברה / אחר (נא פרט): _________________________


____________________________________________________________________


מס' ת.ז. או מס' ח.פ.: ____________________________________


שמות ומספרי זיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

______________________________________________________


______________________________________________________


______________________________________________________



כתובת: __________________________________ טלפון: _____________________



תאריך: ______________ חתימה וחותמת :___________________________




¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

אישור חתימה (כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב)


אני הח"מ _______________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה ______________________ ת.ז. ______________ , ___________________, _______________
מוסמכים לחתום בשם _______________________________
ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמכי מכרז זה בפני.

תאריך: _________________חותמת וחתימה:________________________

נספח ג
הצהרות והתחייבויות המציע

לכבוד
מרכז___________________________

א.נ.,
הצהרת המציע במסגרת מכרז לאספקת והתקנת ציוד כושר מכרז מס' _____


1. שם התאגיד מס' חברה כתובת רשומה

(להלן - "המציע")


אנו מורשי החתימה של המציע, מר ________________, ת.ז. _________________, ומר _________________, ת.ז. __________ מצהיר/ים בזאת, בשם המציע, כי:

לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

1. המציע מבין את כל האמור במסמכי המכרז והגיש את הצעתו בהתאם. המציע מסכים לכל האמור במסמכי המכרז, ולא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, והוא מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

2. המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים, והצעתו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז. המציע מקבל על עצמו לספק ארוחות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.

3. למציע ניסיון באספקה והתקנת ציוד כושר ב -_3 השנים האחרונות לפחות, עם 3 רשויות לפחות. המציע סיפק 3 חדרי כושר לפחות ב 3 שנים האחרונות בהיקף דומה או גדול יותר מהנדרש במכרז זה. הניסיון צריך שיהיה של המציע עצמו ושל הציוד אותו הוא מציע במכרז זה.

4. למציע אישור מכון התקנים הישראלי למתקנים המוצעים על ידו ומצורפים בהצעת מכרז זה.


5. כי לא ידועה לו כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי המכרז.

6. כי הוא עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם הנלווה לו; וכי יש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורות.

7. כי ידועים לו פרטי השירות שאותו הוא יחוייב לספק למזמין, אם יזכה במכרז.

8. כי הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים, הסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל דין לניהול פעילותו העסקית; לרבות מטעם הרשויות המוסמכות.

9. כי לא ידועה לו כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי המכרז.

10. המזמין מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור, וכי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו אחר הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד במכוון למתן שירות לקטינים , התשס"א – 2001.

11. כי הוא קיבל את מלוא המידע הרלבנטי לצורך הגשת הצעתו וההתקשרות בהסכם, כי בדק מידע זה באופן ישיר, וכי על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, הוא רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה (אם יזכה), ובעבור כל חלוקת סיכון בין המזמין לבינו, כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז. מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון, כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו ו/או לשירותים המסופקים על ידו.

12. המציע קיבל את מלוא המסמכים, הנתונים וההסברים שביקש בקשר למכרז;

13. המציע בדק את כל הנהלים, החוקים, התקנות וכל דרישה אחרת של הרשויות המוסמכות, אשר חלים על מתן השירותים המפורטים במכרז;


14. על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, המציע רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה (אם יזכה), ובעבור כל חלוקת סיכון בין המזמין לבין הספק הזוכה, כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז.

15. כי אין הוא מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי (לרבות התחייבות מותנית), המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שיכרת עימו (אם יזכה), או העלולה לשים אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.

16. כי הוא מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכו'), ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו (אם יזכה במכרז).

17. כי לא מתנהל נגדו, ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך שתכליתו פירוק החברה, מחיקתה, כינוס נכסיה, הקפאת הליכים וכיוצ"ב; וכי ולא מתנהלות נגדו תביעות משפטיות בסכומים, אשר עשויים לפגוע ביכולתו של המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המזמין על פי המכרז (אם יזכה בו).
היה ולאחר הגשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל - המציע מתחייב להודיע על כך למזמין לאלתר.

18. המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה דבר מתנאי מסמכי המכרז. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם בהצעת המציע, לרבות תוספת, חוסר, שינוי או הסתייגות, בין בגוף המסמכים, בין במסמכים נלווים, ובין בדרך אחרת, תנהג " המרכז הקהילתי " בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה, והיא רשאית, בין היתר, לפסול את ההצעה, או להתעלם מכל שינוי, תוספת, או הסתייגות כאמור, ולראותם כאילו לא נעשו.
19. הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים. המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה או תכסיסנות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מודגש, כי בהגשת הצעתו ייחשב המציע כמי שהצהיר במפורש, כי לא הציע ולא נתן ולא קיבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף, ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין או בעקיפין, על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של המזמין או נושא משרה ו/או עובד שלו או כל גורם אחר מטעמו. כן ייראה המציע כמי שהתחייב כלפי המזמין להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה מטעמו, נציגו, סוכנו וכל גוף אחר מטעמו המעורב בנושא.

20. הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, והיא תהא תקפה במשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. להבטחת קיום ההצעה אנו מוסרים ערבות בנקאית, כנדרש בתנאי המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידינו תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

21. אנו מצהירים כי ההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

22. היה ולאחר הגשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל - המציע מתחייב להודיע על כך למזמין לאלתר.






אישור עו"ד

אני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני ה"ה ______________________ ו- _____________________, נושאי ת"ז מספר ____________________, ו - ____________________, בהתאמה, ולאחר שהזהרתי כל אחד מהם כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל, וחתמו עליה בפני.


______________________, עו"ד














נספח ד
הצהרת והסכמת המציע
למכרז המרכז _____________________ שמספרו _________-
(להלן - "המכרז")
לכבוד:
רשת המתנסים לוד- מרכז קהילתי "רכבת" _________________
(להלן - "המרכז")

פרטים

שם התאגיד מס' חברה כתובת רשומה

(להלן - "המציע")
1.1.
אנו מורשי החתימה של המציע, מר _________________, ת.ז. __________, ומר ________________, ת.ז. __________ מצהיר/ים בזאת, ביחד ולחוד ובשם המציע, כי:
1. מוגשת בזאת הצעת המציע למכרז. ההצעה מוגשת בהתאם לתנאי המכרז, ובעצם הגשתה המציע מקבל על עצמו את כל תנאי המכרז (לרבות מסמך השאלות והתשובות ופרוטוקול מפגש המציעים), ואת כל תנאי החוזה שצורף למכרז (אם נזכה בו).
2. קראנו בעיון את המכרז, על כל נספחיו, הבנו את כל סעיפיו ותנאיו וקיבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק. המציע מקבל על עצמו כל סיכון הכרוך בפרשנות לא נכונה מצידו את תנאי המכרז והחוזה.
3. המציע מסכים לכל תנאי המכרז לרבות לנוסח הסכם ההתקשרות בינו לבין המרכז, והמציע מתחייב למלא את כל דרישות המכרז והחוזה, ובכלל זה המציע מתחייב כי כל הנדרש בפרויקט יסופק, יותקן ויופעל ויתוחזק בהתאמה לדרישות המכרז.
4. המציע מתחייב כי לא ימחה (יעביר) לזולת את זכויותיו או חובותיו לפי תנאי המכרז, כולן או חלקן, ללא הסכמה מראש ובכתב של המרכז.
5. מוגשים בזאת כל המסמכים הנדרשים במכרז. תאריך: ___________

________________ _________________
שם: שם:
ת.ז.: ת.ז.:


אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד ________________, מ.ר. ______ מרח' ____________________, מאשר בזה כי התאגיד (שם) _______________________ ח.פ.____________ קיבל החלטה כדין להגיש הצעה במכרז, לחתום על הסכם ההתקשרות שמכרז ולחתום על מסמך זה. הנני מאשר כי ה"ה ________________ ו- ________________ חתמו על הצהרה זו בפני, והם המורשים מטעם התאגיד להגיש את ההצעה, ולחתום גם על הצהרה זו וגם על הסכם ההתקשרות שבמכרז. חתימתם על הצהרה זו ועל הסכם ההתקשרות, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד.


________________ _________________
תאריך חתימת עו"ד
































נספח ה
נוסח הערבות הבנקאית לקיום ההצעה

תאריך : __________
לכבוד
_____________
(להלן – המרכז הקהילתי)
א.ג.נ.,
הנדון : ערבות בנקאית מס' ____________

הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 25.000 ש"ח (במלים: ___ אלף ₪) (להלן: "סכום הערבות") המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ (להלן: "המציע") בקשר עם מכרז מס' _________ שפורסם על ידכם, וזאת להבטחת התחייבויותיו של המציע כלפיכם, במסגרת הצעתו למכרז.

סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש ________________, אשר פורסם ביום ________________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

שם הבנק כתובת הבנק חתימה























נוסח הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם

תאריך : __________
לכבוד

מרכז ____________________

א.ג.נ.,
הנדון : ערבות בנקאית מס' ____________

הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 100.000 ש"ח (במלים: מאה אלף ש"ח) (להלן: "סכום הערבות") המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ (להלן: "הספק") בקשר עם ההסכם שנחתם עימו בעקבות זכייתו במכרז מס' __________ שפורסם על ידכם, וזאת להבטחת התחייבויותיו של הספק כלפיכם, במסגרת ההסכם.

סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש ________________, אשר פורסם ביום ________________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

שם הבנק כתובת הבנק חתימה

נספח ו


תצהיר בגין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום


אני הח"מ _____________ת.ז. __________, מורשה חתימה מטעם המציע, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא עשה כן, מצהיר בזה כדלהלן:

1. הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא המציע (להלן: "המציע").

2. תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 וההגדרות המצויות למכרז.

3. עד למועד ההתקשרות, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות – הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

4. במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה אעביר את המידע לאלתר.

5. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה דלעיל אמת



תאריך שם מורשה החתימה חתימה חותמת


אישור

אני החתום מטה, _________עורך דין, מאשר בזה, כי ביום _________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' __________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.




תאריך חתימה וחותמת עורך הדין









נספח ז

תצהיר רו"ח בדבר עמידה בחוקי העבודה

לכבוד
עמותת משגב הגליל – מרכז קהילתי משגב



הנדון: הזמנה להציע הצעות


הריני לאשר כי המציע __________________ עומד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדיו וכן מקיים את כל חוקי העבודה ו/או צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים לגבי העובדים המועסקים על ידו.





שם רו"ח כתובת טלפון





תאריך
מספר רישיון חתימה וחותמת





















נספח ח
עסק בשליטת אישה

הנדון: ¬אישור בהתאם לתיקון מס' 15 לחוק חובת המכרזים
הנני לאשר בזה, כי השליטה בתאגיד _________________________ (להלן – "התאגיד") מוחזקת בידי הגב' _________________, נושאת ת.ז. מס' ________________ / דרכון ______________מס' _________________.

עוד הנני לאשר בזה, כי בתאגיד לא מתקיימים שני אלה:
1. לא מכהן בתאגיד נושא משרה שהוא אינו אישה והוא קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה.

2. אין בתאגיד דירקטורים המהווים שליש ממספר הדירקטורים הכולל של התאגיד שהם אינם נשים והם קרובים משפחה של המחזיקה בשליטה.

לעניין אישור זה, "מחזיקה בשליטה" משמעותה – מי שמחזיקה ביותר מ 50% מאמצעי השליטה בתאגיד, על פי ההגדרה שבחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א – 1981.
לעניין אישור זה: "קרוב " משמעותו: " בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;


בכבוד רב,

____________, רו"ח













נספח ח-1
תצהיר
אני הח"מ, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט, מצהירה בזה בכתב כדלקמן:
1. אני משמשת כבעלת שליטה בתאגיד ___________________________ (להלן – "התאגיד").

2. ברשותי ______ אחוזים מ _________________ (יש לפרט סוג אמצעי השליטה) בתאגיד הנ"ל.

הנני לאשר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלהלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.


חתימת המצהירה

אישור

אני הח"מ, _______________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי היום, ________________, הופיעה בפניי ______________, שזיהתה עצמה בפניי לפי תעודת זהות / דרכון _________ מס' _________________, ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת, שאם לא תעשה כן תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית משפט, אישרה את נכונות האמור בתצהירה זה וחתמה עליו בפניי.

חתימה וחותמת עו"ד











נספח ט
פרטי איש קשר
שם איש קשר מטעם המציע לביצוע השירות:
תפקיד איש הקשר:
מס' טלפון תאגיד:
מס' פקס:
כתובת
טל' של איש הקשר:
טל' נייד של איש הקשר:
דוא"ל של איש הקשר:




















מסמך מכרז 05-2021
הסכם התקשרות
שנערך ונחתם ב ______________ ביום _________ בחודש __________ בשנת ¬¬¬¬¬¬¬¬¬________
בין:
"רשת המתנסים לוד"
(להלן "המזמין" ו/או מרכז קהילתי - "רכבת" לוד)
מצד אחד
לבין:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(להלן "הקבלן ו/או הספק")
מצד שני

הואיל: ו "המרכז הקהילתי" פרסם מכרז מס' 05-2021 ובו הזמינה הצעות מקבלנים לאספקת והתקנת ציוד חדר כושר "המרכז הקהילתי" (להלן: "המתקנים"). בהתאם למסמכי המכרז המצורפים להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
והואיל: והקבלן הגיש הצעתו ולאחר בחינת ההצעות הצעתו של הספק התקבלה, ונקבע כי העבודות ימסרו לקבלן במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז, ההצעה, המפרט וכמפורט בהסכם זה;
והואיל: ו"המרכז הקהילתי" החליט לקבל את הצעתו של הספק לאספקת הציוד הנדרש ולהתקנתו בתנאים האמורים בהסכם זה, וברצון הצדדים להעלות הסכמותיהם על הכתב.





הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא נספחים וכותרות הסעיפים
1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
1.2. כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן למטרת נוחיות בלבד, ואינן מהוות חלק מההסכם ולא תהא להן משמעות לפרשנותו.
1.3. הגדרות
1.3.1. "המפקח"/"איש הקשר" – האדם שנתמנה מטעם המזמין להיות נציג המזמין לפקח על ביצוע התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה.
1.3.2. "העבודות" – כל העבודות שיש לבצע בהתאם לחוזה זה.
1.3.3. "החוזה" – פירושו: הצעתו של הקבלן, תנאי הסכם זה, המפרט הטכני, מפרטים אחרים, התוכניות, כתב הכמויות, וכן כל מסמך אחר המצורף לחוזה זה.
1.3.4. "האתר" – מתחם חדר הכושר בו יבוצעו העבודות נשוא הסכם זה.
2. מהות ההסכם:
2.1. הספק יספק ל"המרכז הקהילתי" את כל הציוד הנדרש נשוא הסכם זה וכמפורט בתנאי המכרז, ובתנאים המפורטים להלן בהסכם זה.
3. הצהרות והתחייבויות של הספק:
3.1. הספק מצהיר כי הינו בעל ניסיון וסיפק והתקין בעבר מתקנים ספורטיביים במהלך 3 השנים האחרונות, וביצע לפחות 3 עבודות הזהות לעבודות נשוא הסכם או גדול יותר.
3.2. כי הוא בעל הידע היכולת, הציוד, המומחיות, הכישורים, הניסיון, האמצעים וכוח האדם הדרושים והמתאימים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, ובידיו כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי חוק, לצורך ביצוע העבודות, והוא מתחייב לדאוג לכל היתר ו/או רישיון לשם ביצוע העבודות על חשבונו הוא, וזאת בטרם ביצוע אותו מעשה הדורש רישיון ו/או היתר כאמור.
3.3. כי הוא קרא את החוזה על נספחיו והבינם והוא מתחייב לעמוד בכל תנאי חוזה זה ולבצע את העבודות נשוא הסכם זה – על פי תנאי החוזה במלואן.
3.4. כי הוא ראה ובדק את תנאי ודרישות "המרכז הקהילתי", המפרטים והכמויות וערך את כל הבדיקות הנחוצות לו לשם ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה ונספחיו, וכי הם מקובלים עליו וביכולתו לבצעם תוך עמידה בלוח הזמנים בהסכם זה, ברמה ובמיומנות מקצועית גבוהה ביותר, ולשביעות רצונו המלאה של "המרכז הקהילתי" וכי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה, וכי הוא מסוגל לבצע את העבודות בהתאם לאמור לעיל.
3.5. הספק מצהיר ומתחייב, ולהתקין את הציוד הנדרש בהתאם להוראות "המרכז הקהילתי" ובהתאם לדרישות מכון התקנים, החוק, התקנות והנהלים המחייבים וכן לאסוף את הציוד הקיים לפי הפירוט במסמכי המכרז.
3.6. כי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי המחיר הכולל שהוצע על ידו לביצוע כל העבודות נשוא מכרז זה, מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי חוזה זה.
3.7. כי הוא קבלן עצמאי וכי כל העבודות שיבצע בהתאם להסכם זה ייעשו על ידו בהיותו קבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו לבין "המרכז הקהילתי" יחסי עובד – מעביד.
3.8. באם ייעזר הקבלן בעובדים, הרי שעובדים אלו יחשבו עובדיו בלבד, והוא בלבד ידאג לשלם להם את המגיע להם ע"פ דין, וכי "המרכז הקהילתי" לא יהיה כל קשר ו/או אחריות ו/או יחסי עבודה עם עובדי הקבלן.
3.9. כי הוא מנהל ספרים כדין וכי יש לו אישור מרשויות המס על ניהול ספרים כדין ועל ניכוי מס במקור. היה והקבלן לא ימציא "למרכז קהילתי" אישור על ניכוי מס במקור, יהיה "המרכז הקהילתי" רשאי, ע"פ שיקול דעתו, לנכות מכל סכום שלדעתו יש להעבירו לרשויות המס.
3.10. כי הוא נושא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, על ידו ו/או בקשר עם עבודתו על פי הסכם זה וכי הוא ישפה את "המרכז הקהילתי" בגין כל סכום שהיא ידרש לשלם, למאן דהוא, בקשר ישיר או עקיף להסכם זה ו/או לעבודתו של הקבלן עפ"י ההסכם.
3.11. כי הוא ידאג להיות מבוטח, במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה, בין היתר, בביטוח המכסה כל נזק שיגרם לצד שלישי ו/או לרכוש בקשר ישיר או עקיף להסכם זה ו/או לעבודתו של הקבלן. הקבלן הוא שישלם את עלות הפוליסה ו"המרכז הקהילתי" תהא מוטבת בפוליסה.
3.12. הספק מצהיר בזאת כי העובדים שיועסקו מטעמו יהיו עובדים מקצועיים ומיומנים ויבצעו עבודתם לשביעות רצונו המלאה של המזמין, וכי ישתמש בחומרים ובכמויות מתאימים.
3.13. הספק מתחייב לבצע את כל העבודות וכל מחויבויותיו מכוח ההסכם בנאמנות, שקדנות, מהימנות, ובדייקנות.
3.14. הקבלן מצהיר כי יש בידו אישור מכון התקנים הישראלי לכל אחד מהמתקנים המוצעים על ידו.
4. ביצוע העבודות
4.1. הקבלן מתחייב לספק את המתקנים, תעודות האחריות, החומרים, המכונות, הכלים האביזרים וכל הדרוש, ללא יוצא מן הכלל, לצורך אספקת המתקנים והשימוש בהם, על חשבונו הוא.
4.2. הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתוכניות ו/או המפרטים ו/או בהתאם להוראות שיינתנו לו על ידי איש הקשר מטעם המזמין, מעת לעת.
4.3. הספק מתחייב בזה לספק את המתקנים בהתאמה קפדנית למפרט, הספק יספק את המתקנים, יבצע כל עבודת חיבור והתקנה הדרושים כולל חיווט חשמלי מסודר, אסטתי, ובטיחותי בציוד האירובי לשביעות רצון "המרכז הקהילתי" יפעיל את המתקנים לבדיקת תקינותם בצורה יסודית, כמו כן הספק יבצע הדרכה לעובדי "המרכז הקהילתי" ו/או מי מטעמו לגבי אופן השימוש והפעלת המתקנים, הוראות טיפול ותחזוקה כתובות ומפורטות בעברית של כל המתקנים שסופקו על פי כל חוק והוראות מכרז זה.
4.4. הספק יישא בכל עלויות ייצור הטובים, אריזתם, הובלתם, אספקתם, פינוי הפסולת והאריזות מידי יום, הפעלתם לרבות עלויות חומרי הגלם והעבודות המושקעים בייצור המתקנים, מסים ותשלומי חובה אחרים, לרבות וכל יתר הפעולות הקשורות בהספקת המתקנים, ובכל הוצאה אחרת הקשורה בהספקתם "למרכז קהילתי".
4.5. הספק יבצע את כלל האמור לעיל על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, באופן שיבטיח שמירה על הוראות כל דין, שמירה על איכותם ותקינותם של המוצרים שבמשלוח, וכן יינקטו על ידי הספק מירב האמצעים לשמירת הבטיחות, הבריאות ואיכות הסביבה. הספק יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו למתקנים, עד לקבלתם על ידי המזמין.
4.6. נדרש הספק עפ"י המפרט לספק למזמין ציוד נלווה (להלן: "ציוד נלווה"), הספק יספק ויתקין "המרכז הקהילתי" ועל חשבונו, את כל הציוד הנלווה בהתאם לדרישת "המרכז הקהילתי"
4.7. אחריותו של הספק על פי הסכם זה תחול על כל פריט נלווה, שסופק על ידיו בין אם הוא ייצרו ובין אם רכש אותו מצד שלישי, והספק לבדו יהיה חייב לוודא התאמתו לדרישות "המרכז הקהילתי" ועמידתו בכל יתר הדרישות על פי דין או על פי הסכם זה.
4.8. בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה, לבין כל הוראה המצוי בכל מסמך אחר מבין המסמכים המהווים את החוזה, יהא כוחה של החלטת "המרכז הקהילתי" לגבי ההוראה הקובעת בלבד.
4.9. גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת, או שהיה לקבלן ספק בפירוש נכון של מסמך או הוראה, יפנה הקבלן בכתב "למרכז קהילתי". "המרכז הקהילתי" יתן לקבלן הוראה בכתב. הוראת "המרכז הקהילתי" תהא סופית ומחייבת.
5. לוחות זמנים
5.1. הספק מתחייב לספק למזמינה את המתקנים לשביעות רצונה המלא של "המרכז הקהילתי" בתוך 90 (תשעים ימים (קלנדרי) ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם "המרכז הקהילתי".
6. בדיקה ופסילת מתקנים/מוצרים
6.1. "המרכז הקהילתי" באמצעות איש הקשר מטעמו רשאי (אך לא חייב) לבצע בדיקה פרטנית ו/או מדגמית, של המתקנים. מצא "המרכז הקהילתי" כי המתקנים אינם עומדים בדרישות המפרט או הינם פגומים או בלתי ראויים לשימוש מסיבה אחרת, יהא "המרכז הקהילתי" רשאי לסרב לקבל לידיו את המשלוח או לדרוש את החזרתו וימסור על כך הודעה לספק, תוך ציון הסיבה לסירובה לקבל את המתקנים.
6.2. "המרכז הקהילתי" לא ישתמש במתקנים שלגביהם הודיע, כי אינם עומדים בדרישות המפרט או פגומים או בלתי ראויים (להלן: "המתקנים הפגומים"), והספק ידאג על חשבונו, לפינוי המתקנים הפגומים מיד לאחר הודעת "המרכז הקהילתי". בכל מקרה כזה לא תשולם התמורה עבור המתקנים הפגומים.
6.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו יגלה "המרכז הקהילתי" , לאחר הספקת המתקנים, כי קיים בהם ו/או בחלקם פגם או ליקוי, בייצורם ו/או בטיבם או בתפקודם ביחס לדרישות המפרט, או בשל היותם מוצרים פגומים, מתחייב הספק לספק למזמין מתקנים חלופיים, העונים על כלל דרישות המכרז והמפרט, או לפי דרישת "המרכז הקהילתי" לפנות את המתקנים הפגומים, על חשבון הספק, ולבטל את ההתקשרות.
6.4. במקרה של ביטול ההתקשרות על ידי המזמין, בשל היות המתקנים פגומים כאמור, יחויב הספק בפיצוי מוסכם בסך של 100,000 ₪ וזאת, כהערכה מצטברת של נזקי המזמין כתוצאה מהפרת תנאי ההתקשרות ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד "המרכז הקהילתי" .
6.5. חרף האמור לעיל, ולפי שיקול דעתו הבלעדי של "המרכז הקהילתי" מחויב הספק, אם "המרכז הקהילתי" ירצה בכך, לספק "למרכז קהילתי", מיד לאחר דרישתו, כמות זהה של מתקנים, העומדים בדרישות המכרז והמפרט שאינם מוצרים פגומים, ללא כל תמורה נוספת.
7. התמורה – תנאי התשלום
7.1. התמורה המלאה ש"המרכז הקהילתי" ישלם לספק כנגד מילוי כל התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה על נספחיו, הינה בהתאם להצעת המחיר של הספק.
7.2. התמורה כאמור לעיל תשלום בתנאי : 20% מקדמה בעת החתימה, 40% לאחר אספקה ואישור איש הקשר, 40% בשוטף 60, מיום ההתקנה והאישור.
7.3. תמורת ביצוע מלוא העבודות ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויות הקבלן עפ"י חוזה זה, ישלם המזמין לקבלן את הסכומים הנקובים בהצעת המחיר שהגיש הקבלן במסגרת המכרז בכפוף לאישור החשבון על ידי "המרכז הקהילתי" לפי אספקה וביצוע התחייבויות הספק בפועל. התמורה תשולם בהתאם למחירי מתקני הכושר הקבועים בכתב הכמויות מסמך למסמכי המכרז, בניכוי ההזיכוי עבור הציוד הקיים לפי הוראות המכרז.
7.4. למען הסר ספק מובהר, כי המחירים שבכתב הכמויות (הצעת המחיר) בניכוי עבור הציוד הקיים הנם סופיים ומחייבים ואינם ניתנים לשינוי, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כלשהי על המחירים בגין התייקרויות בשכר עבודה ו/או בחומרים ו/או מכל סיבה אחרת.
7.5. כתנאי לתשלום על הקבלן יהיה לחתום על טופס היעדר תביעות כנגד "המרכז הקהילתי" בנוסח המצ"ב כמסמך ט' למסמכי המכרז.
7.6. מובהר, כי איש הקשר יבדוק את החשבון הסופי ויעבירו לאישור המזמין והמזמין ישלם לקבלן בתנאי תשלום של 20% מקדמה בעת החתימה, 40% לאחר אספקה ואישור היועץ המלווה, 40% בשוטף 60, מיום ההתקנה ומאישור סופי של העבודה כולל קבלת כל האישורים על פי הסכם זה .
7.7. מובהר, כי לא תשולם לקבלן כל תוספת חריגה ו/או שונה לעבודה נוספת כלשהי או לעבודה חריגה כלשהי, אלא אם ביצוע העבודה והסכום המגיע עבורה יאושרו פרטנית וספציפית על ידי "המרכז הקהילתי" בכתב ומראש.
7.8. חשבונות חלקיים: לא ישולמו חשבונות חלקיים. חשבון סופי : החשבון הסופי יערך לאחר סיום סופי של העבודה כולל קבלת כל האישורים ואישור היועץ .
7.9. מובהר כי לא תשולם לקבלן כל תוספת לעבודה נוספת כלשהי , אלא אם ביצוע העבודה והסכום המגיע עבורה יאושרו פרטנית וספציפית על "המרכז הקהילתי" – בכתב ומראש.
7.10. מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום שיש לשלם לספק, ואשר לא יעלה על 30 יום לא יהווה הפרה של חוזה זה והספק לא יהא זכאי לכל סעד או תרופה, כספיים או אחרים, בגין איחור, כאמור.


8. עוסק מורשה וניהול ספרים
8.1. הספק מצהיר בזאת כי הוא עוסק מורשה והוא מתחייב למסור "למרכז קהילתי" אישור בהתאם, מדי שנה בשנה.
8.2. הספק מתחייב למסור ל"המרכז הקהילתי" מעת לעת, אישורים בני תוקף על ניהול ספרים כחוק בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.


9. תקופת בדק ואחריות למתקנים ולעבודות:
9.1. הספק יהיה אחראי כלפי "המרכז הקהילתי" לטיב ואיכות הציוד הנדרש ואופן התקנתם למשך שניים עשר (12) חודש מיום אספקת הציוד בהתאם להוראות הסכם זה.
9.2. בתום תקופה של שניים עשר חודש מהתקנת כל מתקן יערוך הספק בדיקת שנת בדק יחד עם איש הקשר מטעם "המרכז הקהילתי" ויתקן כל פגם קלקול או אי התאמה שיתגלו במתקן.
9.3. מצא "המרכז הקהילתי" כי קיימים ליקויים ו/או פגמים בעבודות הקבלן, יודיע על כך לקבלן והקבלן מתחייב לתקנם מידית כאמור בסעיף 8.5 ו/או לבצע את העבודה מחדש, עפ"י דרישת המזמין, מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה, או תמורה נוספת בגין כך.
9.4. אין בקביעת בדיקת שנת בדק כדי למעט מאחריות הספק לתיקון מיידי של פגמים או ליקויים שיתגלו בציוד במהלך תקופת הבדק והאחריות. תיקונים דחופים יבוצעו על ידי הספק באופן מיידי עפ"י דרישת "המרכז הקהילתי". באם לא יתקן הספק התיקונים תוך פרק הזמן שהעמיד לרשותו "המרכז הקהילתי" יחויב הספק בגין כל העלויות שנגרמו "המרכז הקהילתי" בשל אי עמידת הספק בתנאי סעיף זה ו/או ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד המגיע "המרכז הקהילתי" עפ"י הוראות הסכם זה ו/או הדין.
9.5. הספק מתחייב לתקן בתוך שלושה ימי עבודה מקבלת הודעה כל פגם או קלקול שיתגלו במתקן ובאם מדובר בקלקול או פגם הגורמים לסיכון יתוקן הפגם בתוך 48 שעות עבודה מקבלת הודעה. במידה והמכשיר לא יתוקן ע"פ לוח הזמנים הנ"ל, יספק הספק על חשבונו מכשיר חלופי שווה ערך ויפנה את המכשיר התקול על חשבונו.
9.6. "המרכז הקהילתי" שומר לעצמו הזכות לתקן הליקויים בהתאם לשיקול דעתו ולחייב הקבלן בהודעת חיוב שיעביר "המרכז הקהילתי" לקבלן. הקבלן מתחייב לפצות את "המרכז הקהילתי" בהתאם לאמור בהודעת החיוב. למען הסר ספק, אין בהודעת החיוב כדי לגרוע מזכויות "המרכז הקהילתי" עפ"י הסכם זה ו/או כל דין, ובכלל זה חילוט הערבות לביצוע. בנוסף, אין בהודעת החיוב כדי למנוע כל סעד בגין ליקויים שלא נמסרה הודעת חיוב בגינם.
9.7. בנוסף לכל האמור לעיל נתגלה פגם בעבודות ו/או בחומרים ו/או בטיב המתקנים ואיכותם תוך 12 חודשים לאחר גמר תקופת הבדק (להלן ביחד: "תקופת האחריות"), הנובע מכל סיבה שהיא למעט נזק בזדון, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב לזכות במלוא מחיר המכשיר הפגום.
9.8. הספק מתחייב לבצע שירות תקופתי אחת ל 6 חודשים ולהמציא אישור תקינות לכלל המכשירים בחדר הכושר לאורך כל תקופת הבדק והאחריות.
9.9. מובהר במפורש, כי אחריות הקבלן תכלול את טיב ואיכות המתקנים וההתקנה, לאורך כל תקופת האחריות מיצרן המתקנים.
10. התקנת המתקנים
10.1 המתקנים שיוצבו בחדר הכושר יבחרו באופן בלעדי ע"פ קביעת נציג "המרכז הקהילתי" ו/או מי מטעמו ו/או יועץ/מפקח/איש הקשר מטעמו.
10.2 הקבלן יגיש "למרכז קהילתי" ו/או מי מטעמו ו/או יועץ/מפקח/איש הקשר מטעמו תוכנית העמדה, תכנית עבודה והקמה לאישור. רק לאחר שנציג "המרכז הקהילתי" ו/או מי מטעמו ו/או יועץ/מפקח/איש הקשר מטעמה יאשר בכתב, יתחיל הקבלן בביצוע התקנת מכשירי הכושר.
10.3 במידה ובסיום התקנת ציוד הכושר יסתבר כי העבודה בוצעה שלא בהתאם לדרישות והתקנים הרלבנטיים ו/או העמדת הציוד או השלמת התקנה והפעלת כל המכשירים או פתרון בטיחותי ואסטטי לחוטי החשמל בציוד האירובי, ו/או במידה ולא ניתן אישור הפעלה לחדר הכושר יבצע הקבלן, באופן מיידי, את כל הנדרש ע"מ להשמיש את חדר הכושר לקבלת אישור הפעלה כנדרש וזאת, ללא כל תמורה נוספת מצד"המרכז הקהילתי".
10.4 כל בדיקות מכון התקנים יבוצעו על חשבון הקבלן בלבד. המזמין רשאי אך לא חייב להזמין ביצוען של הבדיקות בעצמו ולחייב את הקבלן בעלות ביצוען, בכל מקרה של בדיקה חוזרת יחולו העלויות על הקבלן.

11 ערבות טיב
11.1 בגמר העבודה וכתנאי לקבלת התמורה, יגיש הקבלן למזמין ערבות בנקאית/ אישית בגובה 100,000 ש"ח (כולל מע"מ) שתשמש כערבות לטיב המתקנים למשך 12 (שנים עשר) חודשים מיום סיום העבודה ואישורה על ידי "המרכז הקהילתי"
11.2 הקבלן ימסור בנוסף תעודות אחריות מכל סוג שיידרש ע"י נציג "המרכז הקהילתי" ו/או המפקח/יועץ/איש הקשר מטעמה במהלך הביצוע ו/או בסיום העבודה.
11.3 ככל שתוארך תקופת הבדק, יוארך גם תוקף הערבות בהתאמה, באופן שתהיה תקפה למשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים.
11.4 היה והערבות תחולט וההסכם לא יבוטל ידאג הקבלן להמציא ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה.
11.5 הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית ו/או הפרה לא יסודית שלגביה נתנה "המרכז הקהילתי" ארכה בכתב לתיקון ההפרה אשר לא תוקנה בתקופת הארכה, יהיה רשאי "המרכז הקהילתי" לחלט את הערבות כולה או חלקה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק מהפרת התחייבויות הקבלן, כפי שהצדדים צופים אותו במועד זה.
11.6 מתן ערבות כאמור אינו פוטר את הקבלן ממילוי מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה, וגבייתה ו/או מימושה של הערבות, כולה או חלקה, ע"י "המרכז הקהילתי" אינו גורע מזכות "המרכז הקהילתי" לתבוע מהקבלן את כל הנזקים ו/או ההפסדים וכן סעדים נוספים ואחרים, על פי הסכם ועל פי הדין.
11.7 כל ההוצאות בגין הוצאת הערבות וחידושה יחולו על הקבלן בלבד.
12 אחריות פיצוי ושיפוי
12.1 הספק יהא האחראי היחיד והבלעדי ונושא באחריות מלאה ומוחלטת לכל מעשה ו/או מחדל הקשור ו/או הנוגע לאיכות המתקנים והשירותים ולהספקתם "המרכז הקהילתי" וכן לקיום יתר התחייבויותיו על פי ההסכם ומסמכי המכרז וכן בגין כל תאונה, חבלה או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מהכלל, שיגרמו "למרכז קהילתי" ו/או לעובדיו ו/או שלוחיו ו/או למי שבא מטעמו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש, בשל מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע במישרין או בעקיפין מביצוע השירותים ו/או מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. ידוע לספק כי "המרכז הקהילתי" ו/או מי מטעמה אינם אחראים בכל צורה שהיא, בעקיפין ו/או במישרין, לאספקת המתקנים ו/או העבודות ו/או השירותים ו/או לכל פעולה אחרת שבאחריותו של הספק. הספק יפצה את "המרכז הקהילתי" ו/או את הניזוקים לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו להם.
12.2 הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי ביצוע השירותים ו/או ממעשה או מחדל הקשור, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה.
12.3 הספק יהיה אחראי כלפי המזמין באחריות בלעדית, מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או נזק איזה שהוא שיגרמו לעובדיו בזמן ו/או בקשר לביצוע השירותים על פי חוזה זה.
12.4 הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את "המרכז הקהילתי" על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדו ו/או נגד מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמם, בגין כל תאונה חבלה או נזק שמפורט בסעיפים 11.1 11.2 ו – 11.3 לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו לו. לספק תנתן הודעה על תביעה ו/או דרישה כאמור.
12.5 הספק ינקוט בכל האמצעים הדרושים והיעילים להבטיח מניעת נזק ו/או אובדן ויהא מנוע מלטעון כל טענה לגבי נזק או אבדן, שנגרמו בהסכמת "המרכז הקהילתי" או לפי הוראותיו.
12.6 הספק מתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על עבודתו לפי הסכם זה, וכן על הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על העבודה.
12.7 הספק מצהיר כי הוא פוטר את "המרכז הקהילתי" מכל אחריות לרכוש המובא על ידי הספק לרחבי מרכז הספורט ו/או עבורו במסגרת מילוי התחייבויותיו, לרבות אך לא רק כלים וציוד אשר ישמשו את הספק במילוי התחייבויותיו ובביצוע טיפולים תקופתיים.
13 ביטוח
13.1 להבטחת התחייבויות הספק, ומבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו, יערוך הספק בחברת ביטוח מוכרת ובעל מוניטין, על מנת להגן על עצמו, על אדם בשירותו וכן על "המרכז הקהילתי", ביטוחים בקשר לכל התחייבויותיו, על חשבונו, במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד עלולות להיות לו חבויות.
13.2 המוטבים בפוליסות יהיו הספק "המרכז הקהילתי" ביחד ולחוד, הפוליסות יומצאו ל""המרכז הקהילתי" מיד לפי דרישתה.
13.3 הקבלן מתחייב לבטח עצמו בביטוח כמפורט בנספח הביטוחים המצ"ב למסמכי המכרז. על הקבלן להמציא ל"המרכז הקהילתי" אישורי ביטוח נדרשים תקפים ללא מחיקות ותוספות אשר יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה. האמור בסעיף זה הוא תנאי מתלה ומקדמי להתחלת העבודות נשוא ההסכם. הפרה של סעיף הביטוח תהווה הפרה של תנאי מהותי בחוזה.
14 קיזוז
14.1 הנהלת רשת המתנסים לוד, תהייה רשאית לקזז מכל סכום או תמורה ש"הספק" יהיה חייב לספק על-פי חוזה זה, כל סכום אשר הספק יהיה חייב "למרכז הקהילתי", אם בגין חוזה זה ואם מכל סיבה אחרת וזאת מבלי להזדקק לתביעה משפטית או לפסק דין נגד הספק או למו"מ משפטי כלשהו.
14.2 במידה וכל הסכומים שיגיעו לספק לא יכסו את הסכומים ש""המרכז הקהילתי" יהיה זכאי להם, תהיה "המרכז הקהילתי" רשאי לגבות את ההפרש באמצעות חילוט הערבות ו/או באמצעות הליכים משפטיים, הכל לפי שיקול הדעת של "המרכז הקהילתי"
14.3 בכל מקרה שהספק לא יבצע התחייבויותיו בהתאם לאמור בהסכם זה ובנספחיו ו/או לא ימלא אחר הודעות בכתב מטעם נציג "המרכז הקהילתי" תוך פרק זמן שנקבע בהודעות, יהיה "המרכז הקהילתי" רשאי לבצע את השירותים ו/או איזה חלק מהם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, וזאת על חשבונו של הספק.
14.4 "המרכז הקהילתי" ינכה את הסכום ששולם על ידו בהקשר לכך ובצירוף הוצאותיו מהכספים שיגיעו ממנו לספק.
14.5 אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מזכויות "המרכז הקהילתי" עפ"י החוק ועפ"י שאר סעיפי החוזה הנ"ל.
15 אי הסבה
15.1 מוסכם בזאת, כי הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ההסכם או את ביצוע העבודות בכל דרך שהיא, אלא אם נתקבלה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב.
16 הפרות וסעדים, סיום חוזה או ביטולו
16.1 מוסכם בין הצדדים כי הוראות סעיפים 3 -15 הנם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.
16.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא עמד הספק התחייבויותיו לפי הסכם זה, במועדים הקבועים בהסכם, רשאי "המרכז הקהילתי" לבצע טיפולי תחזוקה שוטפים בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, והספק יחוייב בעלות ביצוע הטיפול בתוספת של 20% מהעלות, בהערכה מצטברת של עלויות "המרכז הקהילתי". "המרכז הקהילתי" יהיה רשאי לקזז את הפיצוי מכל סכום שהוא חייב לספק.
16.3 "המרכז הקהילתי" יהיה זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
16.4 חילוט הפיצויים המוסכמים מניכויים מתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
סיום ההתקשרות
16.5 "המרכז הקהילתי" יהיה רשאי לבטל ו/או להביא לידי סיום הסכם זה, כולו או חלקו, על פי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת, על ידי מתן הודעה מוקדמת לספק של 30 יום מראש, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד "המרכז הקהילתי" בכל הקשור לכך ו/או הכרוך בביטולו ו/או הבאתו של ההסכם לידי סיום.
16.6 מבלי לגרוע מזכות "המרכז הקהילתי" להביא חוזה זה לידי סיומו, יהא למזמין הזכות להביא חוזה זה לידי סיום, באופן מיידי, בכל אחד מן המקרים הבאים:
16.6.1 במקרה שהספק יפר את החוזה הפרה יסודית כהגדרתה בס"ק 16.1.
16.6.2 ניתנו לספק שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים.
16.6.3 הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 7 ימים ממועד ביצועם.
16.6.4 הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 233 לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג 1983.
16.6.5 הוכח להנחת דעתו של "המרכז הקהילתי" כי הספק הסתלק מביצוע החוזה.
16.6.6 כשיש בידי "המרכז הקהילתי" הוכחות, להנחת דעתו, כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.
16.6.7 התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שהספק לא גילה "המרכז הקהילתי" עובדה מהותית אשר, לדעת "המרכז הקהילתי", היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
16.7 ספרי "המרכז הקהילתי" וחשבונותיו ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם.
16.8 לא יראו בשימוש "המרכז הקהילתי" בזכויותיו על פי מסמכי המכרז כביטול החוזה על ידי "המרכז הקהילתי" אלא אם "המרכז הקהילתי" הודיע על כך לספק במפורש ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה על ביטול החוזה.
17 תוצאות סיום חוזה או ביטולו
17.1 בתום תקופת החוזה, או מיד עם ביטולו, המלא או החלקי, מכל סיבה שהיא, לפי המוקדם, יחולו בין היתר הוראות אלה:
17.1.1 הספק לא יהא זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו "המרכז הקהילתי" בגין אובדן רווחים או טובות הנאה מסוג כלשהו, הנובעים מסיומו או ביטולו של חוזה, והספק פוטר בזה את "המרכז הקהילתי" בכל חבות כאמור.
17.1.2 סיומו של חוזה זה בתום תקופת החוזה, או ביטולו של החוזה במועד מוקדם יותר, לפי העניין, לא יפגע בחיוב כספי שנוצר על פי החוזה לפני תום תקופת החוזה או ביטולו כאמור, והצד החייב ימלא את חיוביו במועד שעליו למלאו על פי הוראו חוזה זה.
17.1.3 הובא ההסכם לידי סיום בשל הפרה של הספק, לפני תום תקופת האחריות, יהיה זכאי המזמין לפיצוי מוסכם בשיעור של 10% ממחיר המתקנים. הובא ההסכם לידי סיום בשל הפרה של הספק לאחר תום תקופת האחריות, הנוגעת למתן השירות, יהיה "המרכז הקהילתי" זכאית לפיצוי מוסכם בשיעור של 10% מהמחיר שהציע הספק.
17.1.4 היה הביטול ביטול חלקי, יחולו ההוראות שלעיל לגבי החלק שבוטל.
18 פיצוי מוסכם
18.1 לא השלים הקבלן את העבודות במועד בהתחשב בהארכה או בקיצור כאמור בהסכם זה, ישלם הקבלן למזמין פיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש בסך השווה ל – 300 ₪, לכל יום איחור, החל מן המועד שנקבע להשלמת העבודות ועד להשלמתם בפועל.
18.2 המזמין יהיה ראשי לקזז את סכום הפיצוים המוסכמים מכל סכום שיגיע לקבלן.
18.3 תשלום הפיצוי אין בו כשלעצמו שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודות, או מכל התחייבות אחרת לפי הסכם זה.
18.4 הפיצוי המוסכם הינו בנוסף לכל סעד אחר הנתון למזמין על פי כל דין לרבות – ומבלי לפגוע בכלליות האמור – פיצויים בגין נזקים ו/או ביטול חוזה זה ו/או כל סעד אחר.
19 יחסי הצדדים
19.1 מוסכם ומוצהר בזה, כי היחסים בין הספק, לבין "המרכז הקהילתי" על פי חוזה זה הם יחסים של קבלן עצמאי ומזמין, בהתאמה, וכי אין בחוזה זה כדי ליצור, ושם דבר בהוראות חוזה זה לא יתפרש כיוצר, יחסי עובד- מעביד, יחסי שותפות או יחסי סוכנות בין הספק, עובדיו, פקידיו, שלוחיו וכל הפועלים בשמו או מטעמו לבין "המרכז הקהילתי"
19.2 הספק מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי לשנות את מעמדו כקבלן עצמאי כלפי "המרכז הקהילתי" ואת העדר יחסי עובד - מעביד בינו ובין מי מטעמו לבין "המרכז הקהילתי".
19.3 הספק מתחייב לשפות ולפצות את "המרכז הקהילתי" בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו "המרכז הקהילתי" עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על כך שבין "המרכז הקהילתי" לבין הספק ו/או מי מעובדי הספק שררו יחסי עובד - מעביד ו/או הנובעת מביצוע השירותים השוטפים וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של "המרכז הקהילתי".
19.4 הספק יהיה אחראי באופן בלעדי, לקיום כל החיובים החלים עליו על פי כל דין כלפי עובדיו, לרבות תשלום שכר, זכויות סוציאליות, תשלומי מסים, ותשלומי חובה אחרים בגינם, הבטחת תנאי בטיחות בעבודה ושמירת בריאותם ורווחתם. הספק אחראי למסירת מידע מלא והדרכה לעובדיו, לרבות בכל הנוגע לסיכונים הקשורים בייצור המוצרים הספקתם "המרכז הקהילתי" וביצוע טיפולים שוטפים, אם וככל שהם קיימים וידועים לו, ולנקיטת כל אמצעי המנע הסבירים למניעת סיכונים אלה.
20 ויתור או ארכה
שום ויתור, ארכה או הימנעות של צד לחוזה זה מעמידה על זכות או ברירה העומדת לו על פי חוזה זה, או מדרישה כי הצד השני ימלא התחייבויותיו על פי חוזה זה, בין בכלל ובין במועדה, לא יהיו בני תוקף אלא אם נעשו במפורש ובכתב, ולא יחשבו כויתור על זכויותיו של אותו צד על פי חוזה זה או על פי דין.
21 שונות
21.1 מוסכם בין הצדדים כי הוראות חוזה זה משקפות נכונה את המוסכם והמותנה בניהם במלואו, וכי "המרכז הקהילתי" לא תהה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.
21.2 כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה.
21.3 הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה 72 שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל.
21.4 סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל עניין הנובע מחוזה זה תהיה לבתי משפט המוסמכים בעיר ירושלים בלבד.
21.5 הקבלן ישא בהוצאות ביול חוזה זה ובהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או נובעים מחוזה זה.




ולראיה באו הצדדים על החתום:




____________________ ___________________
רשת המתנסים לוד הספק



___________________________________
תאריך



























נספח א' להסכם – הבהרות להזמנה

1. ההזמנה – סך כל ההזמנה _________________ ₪ ובתוספת מע"מ.
2. תנאי תשלום - סוכם בין הצדדים על תנאי התשלום והביטחונות הבאים:

א. _________________________________________________________
ב. _________________________________________________________
ג. _________________________________________________________
3. צבע - כל הציוד למועדון יהיה כולו בצבע ______________________________________ללא תשלום נוסף וכולל את שלד המכשירים והריפודים למעט במכשירים הבאים שאין אפשרות לשנות את הצבע:

א. _________________________________________________________
ב. _________________________________________________________
ג. _________________________________________________________
ד. _________________________________________________________
ה. _________________________________________________________
ו. _________________________________________________________

4. פינוי פסולת / אריזות בהתקנה - הקבלן יפנה את כל הפסולת, האריזות וכו' מידי יום ועם גמר ההתקנה לאתר פינוי פסולת רשמי.

5. חומרי הדרכה כתובים – הקבלן יספק ללא תשלום נוסף חומרי הדרכה כתובים בעברית הכוללים:
א. הוראות הפעלה מלאים לכל הציוד שסופק.
ב. הוראות תחזוקה, נהלי קריאת שרות וטיפולים.


6. השתלמויות והדרכות - הקבלן יעביר ללא תשלום נוסף הכשרות לצוות המדריכים, לצוות האחזקה כולל מבחן והסמכה בתעודה רשמית והכול עד לשביעות רצונה המלאה של "המרכז הקהילתי" .

7. אמצעי שיווק - הקבלן יספק ללא תשלום נוסף אמצעי שיווק ופרסום ל"המרכז הקהילתי" כמקובל וביניהם: אימיג'ים, לוגואים, הדמיות הציוד והחדר ועוד כמפורט: __________________________


8. זמן אספקה והתקנה: עד _____________ בכפוף להסכם זה.

9. משך האחריות: שנת בדק ועוד שנת אחריות . יתווסף לאחריות:
א.______________________________________________________

ב. ________________________________________________________

ג. ________________________________________________________


10. שרות – הקבלן בנוסף וכהבהרה לנאמר בהסכם הרכישה מתחייבת:
א. במקרה השבתת מכשיר זמן הגעת טכנאי ופתרון התקלה עד _________ מיום הקריאה.
ב. במקרה ואין השבתת מכשיר זמן הגעת טכנאי ופתרון התקלה ________ מיום הקריאה.
ג. במידה והתקלה לא נפתרה ינתן עוד ________ לפתרון התקלה.

ד. במידה והתקלה לא נפתרה גם לאחר __________ יפנה הקבלן את המכשיר התקול על חשבונה ותספק מכשיר שווה ערך / זהה למועדון.
ה. בגין כל יום איחור או הפרה של כל סעיף בנושא השרות ישלם הקבלן סך קבוע ומוסכם של _________ לכל יום איחור. לסכום יתווסף מע"מ כחוק.
ו. הקבלן מתחייב לביקורים יזומים, לבדיקת הציוד ומתן אישור תקינות לפחות פעם אחת בכל 6 חודשים במהלך כל תקופת האחריות ובתקופת הסכם השירות אם תחליט "המרכז הקהילתי" להתקשר בהתקשרות זו.
ז. הקבלן מתחייב להעניק אישור תקינות הציוד כמתחייב על פי חוק למשך כל תקופת הבדק והאחריות.

11. הבטחת מחיר הציוד - הקבלן מתחייב כי ברכישות נוספות של "המרכז הקהילתי" מובטחים המחירים שהוצעו בהסכם זה למשך 24 חודשים קדימה מיום ההתקנה.

12. ביטוח אחריות – המזמין יהיה רשאי בתום 2 שנות הבדק והאחריות להתקשר עם הקבלן בהסכם שירות. התקשרות זו נתונה לבחירת המזמין בלבד על פי המפתח המפורט בהצעה שהגיש והמצורף להסכם זה.





ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:


___________________ _________________________
המזמין הקבלן


תאריך: __________________

מסמך ו'

מפרט כללי לציוד הכושר – תנאי סף

המהווה חלק בלתי נפרד מהצעה זו

חדר הכושר המרכז הקהילתי "רכבת" , מהווה מרכז פעילות חשוב במסגרת המועדון. בבחירת ציוד הכושר אנו מקפידים לקבל את הציוד הטוב ביותר תוך יחס העלות תמורה הגבוה ביותר עבורנו תוך שימת לב לאיכות המכשירים, למקצועיות ולאסטטיקה ולכן כל הדרישות במפרט ציוד הכושר הינן דרישות חובה.


מפרט כללי למכשירים אירוביים :
● מותאם לעומס מסחרי של 18 שעות פעילות ביום
● מותאם למתח חשמלי ישראלי V220
● משקל משתמש 150 ק"ג ומעלה
● נתוני צג : מהירות, מהירות ממוצעת, קצב, דקות/ ק"מ, צעדים/דקה, שיפוע / התנגדות, זמן חולף, זמן נותר דופק, צריכת קלוריות, הספק.
● שפת הנתונים : אנגלית (חובה ברירת מחדל)
● תוכניות אימון מונחות דופק, שיפוע משתנה
● הפעלה מהירה QUICK START
● לחצן השהייה PAUSE
● מדידת דופק :באמצעות חיישני מדידה ידניים+ משדר חזה
● מסך מגע הכולל טלוויזיה בגודל 15 אינטש ומעלה
● חיבור לאינטרנט – חובה
● שקע USB חובה
● כלל המכלולים במכשירים יהיו מקוריים של היצרן
● שליטה בערוצים וקול של מסך הטלוויזיה דרך צג המכשיר
מפרט ספציפי למכשירים אירוביים:
מסלול ריצה והליכה
● מנוע: AC4 כ"ס ומעלה
● חשמל : מותאם לסטנדרט הישראלי ( ללא שנאי!)
● מידות משטח ריצה 150/50 ס"מ לכל הפחות
● רוחב משטח ריצה 56 ס"מ ומעלה
● בולמי זעזועים
● מהירות מרבית 23 קמ"ש לפחות
● מעצור חירום לעצירה מהירה
● חיישן צעידה- לזיהוי כאשר מתאמן עוזב את המכשיר ועוצר את משטח הריצה עצמאית
● אפשרות לשינוי שיפוע/ מהירות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיר
קרוס טריינר מקצועי דינמי עם ידיות אחיזה נעות בשילוב סטפר
● פעולת המכשיר משולבת : דוושות לעבודת רגליים+ ידיות לעבודת ידיים
● 20 דרגות קושי ומעלה
● אורך צעד משתנה
● אפשרות לשינוי שיפוע
● אפשרות לשינוי התנגדות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיר
קרוס טריינר/ אליפטי במסלול קבוע
● פעולת המכשיר משולבת : דוושות לעבודת רגליים+ ידיות לעבודת ידיים
● 20 דרגות קושי ומעלה
● אפשרת לשינוי שיפוע
● אפשרות לשינוי התנגדות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיר
אופני כושר- ישיבה זקופה/ גבוהה
● 20 דרגות קושי ומעלה
● שינוי התנגדות ע"י לחצן, תגובה מהירה גם לאחר השהיית הדיווש
● מושב מתכוונן
● כידון עם מנח רכיבת כביש
● אפשרות לשינוי התנגדות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיר
אופני כושר- משענת/ ישיבה נמוכה
● 20 דרגות קושי ומעלה
● שינוי התנגדות ע"י לחצן, תגובה מהירה גם לאחר השהיית הדיווש
● מושב מתכוונן תוך כדי ישיבה
● אפשרות לשינוי התנגדות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיר
מסלול ריצה לאימונים בעצימות גבוהה
● ללא מנוע
● מינימום מהירות ריצה 25 קמ"ש
● משטח ריצה: רצועת חוליות
● נתוני צג : זמן, מהירות, מרחק, RPM, וואט, קלוריות , דופק

מכשיר מדרגות
● מותאם למתח חשמלי ישראלי V220
● רוחב מדרגה 25 ס"מ לפחות
● מסך תצוגה 15 אינצ'
● 3 מדרגות זמינות בכל רגע נתון
● משטחי עמידה נוחים לזמן מנוחה
● מינימום 20 דרגות קושי

מכשיר חתירה
● מידות מקסימום: אורך - 250 ס"מ, רוחב – 60 ס"מ, גובה – 120 ס"מ
● מפרט חשמלי – מופעל באמצעות מצבר חשמלי
● טווחי משקל מתאמן עד 159 ק"ג
● מסך תצוגה מינימום 7 אינצ'
● רמות חתירה מינימום 10 רמות

שק איגרוף
● מיועד לבעיטות ואגרוף
● דמוי עור
● מידות: 35X100 ס"מ
● משקל: 30 ק"ג
● שרשרת ברזל מסיבית לתלייה
● מתקן תלייה
תנאי מתלה:
** יובהר כי על מציע יהיה להגיש הצעתו באופן מפורט ועם מחירים נקובים.
1. אישורי תקינה אירופאית ואמריקאית: EN957 וסעיפיו, אישור תקן ישראלי – אישור מעון התקנים על מסילת ריצה.
2. מסילת ריצה – גלאי נפח או גלאי משקל חובה.
3. מכשירים מקצועיים לחדר כושר Full commercial, Heavy duty בלבד.
4. הספק יצרף קטלוג מכשירים לשנת 2020 וכתובת אתר האינטרנט הרשמי של היצרן בו מופיע המכשיר המוצע.
5. יש לצרף קטלוגים מעודכנים לכל הפריטים בהצעה כשהם ממוספרים ועם מדבקה בהתאם למכשיר והדגם המוצע ברשימת הציוד.
6. יש להציב על המכשירים הוראות הפעלה בשפות: עברית, אנגלית וערבית.
7. יש להגיש ציוד מדגם אחד בלבד (כל המכשירים מאותו יצרן), הדגם יהיה הדגם החדש, המעודכן והמקצועי ביותר. במידה ויש מכשירים מדגמים לא מעודכנים יש לציין בהדגשה.
8. על הפרטים המוצעים להיות זהים לחלוטין לדגמים המוצעים במסמכי היצרן הרשמיים המהווים מסמכי חובה כמפורט באפיון.
9. לא יאושר דגם בעל מאפיינים שונים מהדגם המופיע בפרסומים הרשמיים גם אם יוצג אישור מהיצרן על השינויים האפשריים.
10. התצוגה האלקטרונית והסימונים במכשירים תהיה בשיטה המטרית ובקילוגרמים

מפרט טכני למסילת ריצה :
מתח חשמלי מותאם למתח חשמלי V220 בתקן ישראלי ללא שנאי
עומס מותאם לעומס מסחרי של 18 שעות פעילות ביום
קרש מצופה בשכבת שעווה מוקשת ו/או חומר ללא צורך בשימון משני צידי הקרש
מינימום שטח משטח הריצה
גובה מדרך עפ"י יצרן
בולמי זעזועים עפ"י יצרן
אחוזי שיפוע 0-15% (ניתן שיפוע נמוך יותר מ-0 וגבוהה יותר מ-15)
מינימום מהירות מסוע 0.8 קמ"ש או מתחת לזה
מהירות מסוע 20 קמ"ש ומעלה
הפעלה חיצונית של פונקציות פונקציות של שינוי מהירות ושיפוע וכפתור התחלה יהיו כהפעלה נפרדת מחוץ למסך המגע
גלאי משתמש (נפח או משקל) חובה
בדיקת דופק במגע כף יד חובה
דופק משדר חובה
מנוע מנוע 4 כוח סוס AC לפחות או למעלה מכך
סוג תצוגה LCD
מסך תצוגה מלא
גודל מסך מינמום 15 אינץ
סוג מסך מגע מלא, אינטגראלי
נתונים על לוח התצוגה זמן, מהירות, מרחק, קצב(דק/קמ, צעדים/דקה) שריפת קלוריות, הספק, אחוזי שיפוע/התנגדות, דופק
תוכניות – אפשרויות דופק ידני מתמשך, דופק משתנה, מבחן מאמץ, אינטרוואל, דופק מטרה, תוכניות פעילות מובנות
הרצת מלל משתנה בתצוגה הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים
התחל בלחיצת כפתור חובה
לחצן עצירה חובה
כבל עצירה המתחבר לגוף עם קליפס חובה
חיבור לאוזניות חובה
חיבור USB לטעינה חובה
חיבור לאינטרנט חובה
התקן ייעודי לנשיאת ספר/טאבלט חובה
טווחי משקל מתאמן עד 159 ק"ג
שטח להנחת מכשיר סלולרי של
החברות השונות חובה
מקום להנחת בקבוק מים חובה

מפרט טכני למסלול ריצה לאימונים בעצימות גבוהה:
מהירות ריצה מינימום מהירות ריצה 25 קמ"ש
רוחב משטח 43 ס"מ ומעלה
נתונים על לוח התצוגה זמן, מהירות, מרחק, קצב(דק/קמ, צעדים/דקה) שריפת קלוריות, הספק, דופק
בולמי זעזועים ע"פי יצרן
משטח ריצה רצועת חוליות

מפרט טכני לקרוס טריינר דינמי עם ידיות אחיזה נעות:
מתח חשמלי מתח נמוך על פי תקן ישראלי
דופק בנגיעת כף יד חובה
דופק משדר חובה
ידיות אחיזה עם ידיות אחיזה נעות
טכנולוגיה דינמו/גנראטור פנימי עם /בלי צורך בחשמל חיצוני
סוג תצוגה LCD
מסך תצוגה מלא
גודל מסך גודל מינמום 15 אינצ'
סוג מסך מגע מלא, אינטגראלי
אפשרויות מסך בחירת תוכניות, מידע כללי, צפייה בטלוויזיה ,ועוד
הרצת מלל משתנה בתצוגה הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים
תצוגת פרמטרים נמדדים זמן, מהירות, מרחק, קלוריות, דרגת קושי, .RPM
תוכניות ידני, מתמשך, אינטרוואל, שריפת שומן, רנדומלי, דופק מטרה, תוכניות פעילות מובנות
הרצת מלל משתנה בתצוגה הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים
מינימום רמות התנגדות 20
חיבור לאוזניות חובה
חיבור USB לטעינה חובה
חיבור לאינטרנט חובה
טווחי משקל מתאמן עד 159 ק"ג
מקום להנחת בקבוק מים חובה
שטח מקום להנחת מכשיר סלולרי של החברות השונות חובה
מפרט טכני לקרוס טריינר אליפטי במסלול קבוע :
מתח חשמלי מתח נמוך על פי תקן ישראלי
דופק בנגיעת כף יד חובה
דופק משדר חובה
ידיות אחיזה שני מצבי אחיזה סטטי ודינמי
טכנולוגיה דינמו/גנראטור פנימי עם/בלי צורך בחשמל חיצוני
סוג תצוגה LCD
מסך תצוגה מלא
גודל מסך גודל מינימום 15 אינצ'
סוג מסך מגע מלא, אינטגראלי
אפשרויות מסך בחירת תוכניות, מידע כללי, צפיה בטלוויזיה ועוד
תצוגת פרמטרים נמדדים זמן, מהירות, מרחק, קלוריות, דרגות קושי,RPM
תוכניות ידני, מתמשך, אינטרוואל, שריפת שומן, רנדומלי, דופק מטרה, תוכניות פעילות מובנות
הרצת מלל משתנה בתצוגה הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים
מינימום רמות התנגדות 15
חיבור לאוזניות חובה
חיבור USB לטעינה חובה
חיבור לאינטרנט חובה
טווחי משקל מתאמן עד 159 ק"ג
מקום להנחת בקבוק מים חובה
שטח מקום להנחת מכשיר סלולרי של החברות השונות חובה

מפרט טכני לאופני כושר:
מתח חשמלי מתח נמוך בתקן ישראלי
דופק בנגיעת כף יד חובה
דופק משדר חובה
ידיות אחיזה סטטי
טכנולוגיה דינמו/חשמלי
סוג תצוגה LCD
מסך תצוגה מלא
גודל מסך גודל מינימום 15 אינצ'
סוג מסך מגע מלא, אינטגראלי
אפשרויות מסך בחירת תוכניות, מידע כללי, צפיה בטלויזיה, ועוד
תצוגת פרמטרים נמדדים זמן, מהירות, מרחק, קלוריות, דרגת קושי, RPM
תוכניות ידני מתמשך, אינטרוואל, שריפת שומן, רנדומאלי, דופק מטרה, תוכניות פעילות מובנות
הרצת מלל משתנה בתצוגה הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים
מינימום רמות התנגדות 25
חיבור לאוזניות חובה
חיבור USB לטעינה חובה
חיבור לאינטרנט חובה
טווחי משקל מתאמן עד 159 ק"ג
מקום להנחת בקבוק מים חובה
שטח מקום להנחת מכשיר סלולרי של החברות השונות חובה
כיסא גבוה לאופני כושר ישיבה זקופה
כיסא משענת גב לאופני כושר ישיבה נמוכה

מפרט טכני למכשיר מדרגות:
מתח חשמלי מותאם למתח חשמלי V220 בתקן ישראלי ללא שנאי
עומס מותאם לעומס מסחרי של 18 שעות פעילות ביום
גובה מדרגה מינימום 18 ס"מ
עומק מדרגה מינימום 26 ס"מ
רוחב מדרגה מינימום 45 ס"מ
מדרגות זמינות בכל רגע נתון 3 מדרגות
דרגות קושי מינימום 20 דרגות קושי
מהירות בין 20 ל- 180 צעדים לדקה
הפעלה חיצונית של פונקציות פונקציות של שינוי מהירות ושיפוע וכפתור התחלה יהיו כהפעלה נפרדת מחוץ למסך המגע
גלאי משתמש (נפח או משקל) חובה
בדיקת דופק במגע כף יד חובה
דופק משדר חובה
סוג תצוגה LCD
מסך תצוגה מלא
גודל מסך מינמום 15 אינץ
סוג מסך מגע מלא, אינטגראלי
נתונים על לוח התצוגה זמן, מהירות, מרחק, קצב(דק/קמ, צעדים/דקה) שריפת קלוריות, הספק, התנגדות, דופק
תוכניות – אפשרויות דופק ידני מתמשך, דופק משתנה, מבחן מאמץ, דופק מטרה, תוכניות פעילות מובנות
הרצת מלל משתנה בתצוגה הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים
התחל בלחיצת כפתור חובה
לחצן עצירה חובה
כבל עצירה המתחבר לגוף עם קליפס חובה
חיבור לאוזניות חובה
חיבור USB לטעינה חובה
חיבור לאינטרנט חובה
התקן ייעודי לנשיאת ספר/טאבלט חובה
טווחי משקל מתאמן עד 159 ק"ג
שטח להנחת מכשיר סלולרי של
החברות השונות חובה
מקום להנחת בקבוק מים חובה

מפרת טכני למכשיר חתירה
מתח חשמלי מופעל ע"י מצבר
סוג תצוגה LCD עם קישוריות Bluetooth
תוכניות ידני מתמשך, אינטרוואל, שריפת שומן, רנדומאלי, דופק מטרה, תוכניות פעילות מובנות
אפשרויות מסך מינימום 6 תוכניות לבחירה
תצוגת פרמטרים נמדדים זמן, מהירות, מרחק, קלוריות, דרגת קושי, .RPM
מינימום רמות התנגדות חתירה 10 רמות
טווחי משקל מתאמן עד 159 ק"ג
מידות מקסימום אורך - 250 ס"מ, רוחב – 60 ס"מ, גובה – 130 ס"מ


מפרט ציוד כח:
תנאי מתלה:
1. המכשירים יהיו מהליין והדגם המתקדמים ביותר שיש לספק. סדרות חדשות (שנה עד שנתיים) יתרון.
2. מפרט מערכות המשקולות לכל מכשיר יהיה לפי מפרט יצרן ע"פ משקל מקסימלי אפרי של אותו מכשיר.
3. הפרופילים יהיו בעלי פינות מעוגלות.
4. המכשירים יהיו בעלי שינוע של כבלים תעופתיים ו/או קוולר.
5. משקולות ביניים – מנגנון תוספת משקל יהיו בדילוגים של לפחות 1.5 ק"ג ועד 3 ק"ג בין משקל למשקל.
6. חיפויים לכיסוי המשקולות.
7. מכשירים מקצועיים לחדר כושר Full Commercial, Heavy Duty בלבד.
8. חיפוי רגלי מכשירים – יהיה גומי על רגלי המכשירים למניעת שריטות וסימנים על הרצפה או החיפוי.
9. הספק יצרף קטלוג מכשירים לשנת 2021 וכתובת אתר האינטרנט הרשמי של היצרן בו מופיע המכשיר המוצע.
10. יש לצרף קטלוגים מעודכנים לכל הפריטים בהצעה כשהם ממוספרים ועם מדבקה בהתאם למכשיר והדגם המוצע ברשימת הציוד.
11. יש להציב על המכשירים הוראות הפעלה בשפות: עברית, אנגלית וערבית.
12. יש להגיש ציוד מדגם אחד בלבד (כל המכשירים מאותו יצרן), הדגם יהיה הדגם החדש, המעודכן והמקצועי ביותר. במידה ויש מכשירים מדגמים לא מעודכנים יש לציין בהדגשה.

לחיצת רגליים וסקווט LEG PRESS 1
ידיות אחיזה בלתי מחליקות חובה
אפשרות לביצוע סקווט ולחיצת רגליים לסירוגין רצוי
משטח דריכה רחב חובה
מינימום ערימת משקל 180 ק"ג
כופפי מרפק 1
ידיות אחיזה בלתי מחליקות חובה
מושב מתכוונן חובה
ערימת משקולות בטווח מגע חובה
משקל משקולות 70 ק"ג מינימום
מוטות כיוונון מלוטשים, כוללים ציפוי דוחה קורוזיה חובה













מסמך ז'
פירוט ניסיון

רשימת 3 מקומות לפחות הפועלים פחות מ 36 חודשים עם ציוד זהה להצעה


מספר
סידורי פרטי
הלקוח שם איש קשר ופרטי התקשרת היקף כספי של מכירת מתקנים תאריך הקמה הערות
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

מספר סידורי	פרטי הלקוח	שם איש קשר ופרטי התקשרת	היקף כספי של מכירת מתקנים	תאריך הקמה	הערות
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

מסמך ח' – נוהל בטיחות
הנחיות בטיחות לאספקה והתקנת ציוד לחדר הכושר
במרכז קהילתי "רכבת" לוד
כללי.
על כל קבלן אשר עובד עבור "המרכז הקהילתי" חלים כל החובות באשר לכללי התנהגותם בתחומי מועצה מקומית משגב.

הגדרות.
קבלן הינו אדם המועסק/מעסיק עובדים לצורך ביצוע עבודות במועצה מקומית משגב מסוג: בינוי, ציוד ושירותים.

הנחיות כלליות.
1. על הקבלן לקיים את הוראות הבטיחות ע"פ כל דין לרבות פקודות הבטיחות בעבודה(נוסח חדש) תש"ל- 1970.
2. כמו כן על הקבלן לקיים תקנות הבטיחות והבריאות שהוצאו מכוח פקודת הבטיחות בעבודה פרק ה', סימן ט'.
3. מבלי לפגוע בכלליות, הקבלן אחראי לכך, שכל עובדיו וקבלני המשנה יקיימו את הוראות הבטיחות.
4. כל המכונות, ציוד רכב שבשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק- בעלי אישור של בודק מוסמך.
5. בכל עבודה יש לנהוג בכל אמצעי הזהירות ולהשתמש בכל ציוד מגן הנדרש.
6. על העובדים לבצע את העבודה בלבוש מלא - חולצה אשר שוליה בתוך המכנסיים, נעלי בטיחות, כובע מגן ומשקפי מגן.
7. חובת הקבלן לגדר את שטח העבודה, לסמן באמצעות שלטי אזהרה כל אתר עבודה בו קיים סיכון בטיחות, הסימון יכלול גם נורות מהבהבות בשעות החשיכה.
8. כל נהיגה ברכב והפעלת מתקן של הקבלן/או של "המרכז הקהילתי" ייעשה ע"י בעל רישיון מתאים ואישור ממונה הבטיחות של "המרכז הקהילתי"
9. יש לשמור על ניקוין תחנת העבודה ולאסוף את כל כלי העבודה והפסולת בגמר ביצוע העבודה.
10. אין לטפל במערכת נעה או כלי נע לפני שאספקת החשמל נותקה וחדר החשמל ננעל ושולט בשילוט מתאים - בתאום עם ממונה הבטיחות.
11. אין להשתמש ללא רשות בציוד "המרכז הקהילתי" ללא רשות מנהל התפעול, מנהל האחזקה.
12. אין להשתמש בחשמל ובמים של המקום ללא אישור מנהל האחזקה.
13. אין להעסיק אדם שגילו מתחת לגיל 18.
14. בכל מקרה שבו נגרם נזק לציוד, או מתקן של "המרכז הקהילתי" יש לדווח לממונה הבטיחות.
15. אין להשתמש בחומרים מסוכנים, רעילים נפוצים ללא אישור מראש של ממונה הבטיחות.
16. אין להבעיר אש גלויה.
17. עבודות ריתוך יתבצעו על פי הפרוט הבא:
18. באישור ממונה בטיחות או מי שהוסמך על ידו.
19. יש לבצע הריתוך רק לאחר הצבת מטף כיבוי אש באזור העבודה וצופה אש למקרה שריפה.
20. בגמר עבודות הריתוך יש לוודא מניעת התלקחות ושריפה כתוצאה מפעולת הריתוך והמתנה של 20 דקות על מנת לוודא שגצים לא יגרמו לשריפה.
21. יש לוודא סידורי הארקה נאותים על פי חוק.
22. לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לפנות לממונה הבטיחות מטעם "המרכז הקהילתי" לקבלת תדרוך בנושא בטיחות ולקבל את אישורו בכתב, כל קבלן יקבל תדרוך ע"י ממונה הבטיחות לפחות פעמיים בחודש.
23. יש לפנות לממונה הבטיחות בכל שאלה שמתעוררת בקשר ליישום הנחיות הבטיחות.
24. בסמכות "המרכז הקהילתי" להפסיק עבודת הקבלן במקרה חריגה/או אי הקפדה על כללי הבטיחות.
25. על הקבלן לוודא שברשותו רשימה הכוללת טלפונים בכל מקרה חירום על פי הפרוט הבא:
26. ממונה הבטיחות______________.
27. "המרכז הקהילתי" נציג "המרכז הקהילתי" ________________.
28. מגן דוד אדום – 101.
29. כיבוי אש - 102
30. משטרה - 100

שם, חתימת הקבלן וחותמת:____________________________________



שם וחתימת נציג "המרכז הקהילתי":______________________________________











מסמך ט' – טופס היעדר תביעות
הצהרת היעדר תביעות

המהווה חלק בלתי נפרד מהצעה זו


אני הח"מ ___________ ת.ז./ח.פ. ____________________ אשר ביצעתי עבודות עבור "המרכז הקהילתי" עפ"י הצעת מחיר מס' _______ מיום _________ מאשר בזה כי עם קבלת הסך של ____________₪ (במילים : __________________________________________ ) מאת, בגין ביצוע העבודות בהתאם להזמנת העבודה כמפורט בחשבון מס' _____________, הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות, מכל סוג או מין שהוא, כנגד ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור והנוגע לתשלום ולביצוע הזמנת עבודה זו על נספחיה.
למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת "המרכז הקהילתי" בנוגע לביצוע הזמנת העבודה על נספחיה.

ולראיה באתי על החתום
_________________ _________________
תאריך המצהיר


אישור עד לחתימה

הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.



_________________ ______________________ _________________
שם חתימה תאריך








מסמך י'
למכרז אספקת ציוד לחדר הכושר
אישור עריכת ביטוחים


לכבוד
רשת המתנסים לוד-
( להלן: "המרכז הקהילתי" " רכבת )

הנדון: אישור על קיום ביטוחים של: __________________( ח.פ ____________ )
(להלן "הקבלן")

בקשר להסכם על פי מכרז לאספקה והתקנת מתקני כושר במועדון "המרכז הקהילתי" רכבת לוד.



(להלן "ההסכם")

אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן את הביטוחים להלן:
פוליסה לביטוח עבודות קבלניות. ביטוח העבודות והחומרים לכיסוי נזק ו/או אובדן, לרבות נזק ישיר ועקיף מתכנון לקוי העלולים להיגרם לעבודות שיתבצעו בתחום מועדון כפרי משגב, לרכוש של מרכז הספורט, לעובדים במקום, לציוד וכל דבר אחר שהובא לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, למועסקים על ידי הקבלן , לקבלני משנה, לעובדי קבלני משנה, לעובדים במרכז הספורט ולצד שלישי כלשהו. שם המבוטח בביטוח זה מורחב לכלול את "המרכז הקהילתי", והבאים מטעמה בכל הקשור בהסכם בלבד. בכל מקרה של נזק על פי פרק א' ( למעט להלן בסעיף 1.1.2 ) של הפוליסה, יחול השיפוי לטובת מי "המרכז הקהילתי" תיקבע.
במקרה של שיפוי "המרכז הקהילתי" יכלול הסכום העומד לתשלום גם מע"מ .

עם תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה תתווסף תקופת תחזוקה על פי הפוליסה למשך ___ חודשים . בתקופה זו יחול הביטוח על פי כל פרקי הפוליסה.

הפוליסה מכסה את הפרקים , סכומי ביטוח וגבולות אחריות הבאים:

פרק א' ביטוח רכוש
1. שווי ההסכם ______________ ₪ - הסכום כולל מע"מ .
2. ציוד ומתקנים המשמשים לעבודות _________ ₪ .
3. רכוש שעליו עובדים ששייך לאחד מיחידי המבוטח _______ ₪ - הסכום כולל מע"מ .

פרק ב' ביטוח מפני סיכוני צד שלישי, בגבול אחריות של 5,000,000 ₪ לתובע ולתקופת הביטוח. ביטוח זה כולל "סעיף אחריות צולבת" על פיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הביטוח אינו מחריג : תביעות של המוסד לביטוח לאומי. נזק לצנרת תת קרקעית לרבות נזק תוצאתי עד לסך 500,000 ₪ . הסרה של תמיכה. רעד. שימוש בכלי הרמה. פריקה וטעינה. חבות בגין פגיעה בגוף אדם כתוצאה מכלי רכב למעט רכב החייב בביטוח לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975.
למען הסר ספק, עובדי, תושבי ואורחי "המרכז הקהילתי", יחשבו לצד שלישי.

פרק ג' ביטוח אחריות מעבידים בכל תקופת הביטוח ותקופת התחזוקה בגבולות אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע ולתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל הגבלה בגין קבלני משנה ועובדיהם.


פוליסה לביטוח אחריות מוצר בגין פגיעה בגוף או רכוש על פי דין בגבולות אחריות של 2,000,000 שקלים חדשים לתובע ולתקופת ביטוח של שנה.
תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שנים עשר חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור ע"י המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבותו של המבוטח .
ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך ________ ₪ .

בהתייחס לפוליסות לעיל:
1. נוסח הפוליסות הנו ביט החל ביום תחילת תקופת הביטוח או מועד מוקדם לכך.
2. כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי "המרכז הקהילתי", כלפי מבטחיה, ולגביהם, הביטוח על-פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיהם, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק הסכם הביטוח, התשמ"א-1981. ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם .
3. בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי "המרכז הקהילתי" לפחות 60 יום מראש.
4. השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הקבלן בלבד.
5. אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי "המרכז הקהילתי", העובדים של "המרכז הקהילתי", והבאים מטעמם. הוויתור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון.
6. אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה על ידי הקבלן בתום לב לא יפגע בזכויות "המרכז הקהילתי" והבאים מטעמה.
7. זכויות "המרכז הקהילתי" והבאים מטעמה לא תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק ו/או איחור בהגשת תביעה בתום לב על ידי הקבלן.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

בכבוד רב,

__________ ___________ ________________ __________________
תאריך שם החותם תפקיד החותם חתימת וחותמת המבטח





פוליסה מס' עד תאריך מתאריך
ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח אחריות המוצר


פרטי סוכן הביטוח:

שם _______________; כתובת _______________________; טלפון ____________


אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:


חתימה וחותמת חברת הביטוח עד תאריך מתאריך רשימת הפוליסות:
ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח אחריות המוצר